Приложение №3 к Закупочной документации ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение №3
к Закупочной документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
г. Обь, Новосибирская область
« __ » ________ 2015 г.
__________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
__________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и
Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице_______________________________, действующего на основании _________, с
другой стороны,
На основании Протокола от ___ _________ 2015 № ____, составленного по результатам подведения
итогов открытого запроса предложений на заключение договора, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство провести режимные
наблюдения за динамикой подземных вод на действующем водозаборе аэропорт Новосибирск
(Толмачево).
Основание для проведения работ, содержание работ, технические требования к результатам
работ определяются согласно Техническому заданию на проведение режимных наблюдений за
динамикой подземных вод на действующем водозаборе аэропорт Новосибирск (Толмачево)
(Приложение № 1) к настоящему договору.
Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приёмки работы Заказчиком.
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
За выполненные работы, указанные в п.1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику
в
соответствии
со
сметно-финансовым
расчётом
(Приложение
№2)
________________________. Оплата производится в течение 5 рабочих дней с даты
выставления счета после подписания акта сдачи-приемки работ.
Ежеквартальная сумма оплаты составляет _______________________.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежеквартально в течение 5 рабочих дней
с даты подписания акта сдачи-приемки работ на основании счета.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по договору:
 начало работ – с даты подписания договора;
 окончание работ – до 31 декабря 2015 года.
4.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством;
4.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.3.1 настоящего договора;
4.1.3. Передать результат работы Заказчику.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить своевременное финансирование работ в соответствии с условиями настоящего
договора;
4.2.2. Обеспечить своевременную приемку выполненной работы.
5.1.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
Приемка выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, оформляется
двухсторонними актами сдачи – приемки работ.
5.2.
5.3.
5.4.
6.1.
6.2.
7.1.
7.2.
В течение 5 календарных дней после окончания квартала Подрядчик представляет Заказчику
Акт сдачи – приемки работы с приложением к нему данных режимных наблюдений.
Заказчик обязан в 10 – дневный срок со дня получения Акта сдачи – приемки работ и
отчетных документов подписать указанный акт и передать его Подрядчику либо представить
мотивированный отказ от приемки работ.
В течение 5 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ предоставить
счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
При обнаружении недостатков в выполненной документации Подрядчик по требованию
Заказчика обязан безвозмездно переоформить техническую документацию, произвести
дополнительные работы, а также возместить Заказчику убытки.
7.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
договора, стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров.
Срок ответа на претензию устанавливается 30 календарных дней с момента получения
претензии.
При не достижении соглашения в результате соблюдения претензионного порядка споры
между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
При выполнении обязательств по настоящему договору стороны руководствуются главой 37
ГК РФ и действующим законодательством РФ.
8.2.
Ответственное лицо со стороны Заказчика – руководитель группы ОВВ службы ТиСТО
Дронов Сергей Станиславович, телефон 8 923 110 76 50; ответственное лицо со стороны
Исполнителя - _____________________________________.
8.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по договору.
8.4.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
8.4.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
8.4.2. Приложение № 2 – Сметно-финансовый расчет.
8.1.
9.
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОДРЯДЧИК»
«ЗАКАЗЧИК»
ОАО «Аэропорт Толмачево»
Местонахождение: Российская Федерация
Новосибирская область, город Обь, аэропорт
«Толмачево»
Почтовый адрес: 633104, Новосибирская область,
г. Обь-4, аэропорт «Толмачево»
ИНН 5448100208 / КПП 546050001
р/с 40 702 810 944 070 103 461
Новосибирское отделение № 8047 Сибирский
Банк Сбербанка России г. Новосибирск
БИК 045 004 641 к/с 30 101 810 500 000 000 641
Руководитель
________________________
«______» ___________________ 2015 г.
_________________________
«_____» __________________ 2015 г.
Приложение № 1
к договору № __________
от «___»__________2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение режимных наблюдений за динамикой подземных вод
на действующем водозаборе аэропорт Новосибирск (Толмачево)
1.
2.
Заказчик
Подразделение инициатора
закупки
ОАО «Аэропорт Толмачево»
Служба ТиСТО
3.
Наименование объекта
4.
Месторасположение объекта
Участок недр Толмачевский добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения ОАО «Аэропорт
Толмачево» на основании лицензии (серия НОВ, № 02144,
вид ВЭ)
Новосибирская область, г. Обь-4, аэропорт «Толмачево»
5.
Основание для проведения работ
6.
Описание видов работ
7.
Требования к проведению работ
- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1
- п.4.3. Лицензионного соглашения об условиях
пользования участком недр Толмачевской к Лицензии на
право пользования недрами (серия НОВ, № 02144, вид
ВЭ).
Обследование водозабора 4 группы:
Наблюдения за динамическим уровнем подземных вод в
водозаборных скважинах №№ 1э-10э должны проводиться
1 раз в месяц одновременно с замером дебита скважины в
одни и те же установленные даты. Одновременно
фиксируется уровень подземных вод в наблюдательных
скважинах №№ 1н, 2н и НВ-66. Все замеры уровня
проводятся от края обсадной или пьезометрической трубы,
превышение её над поверхностью земли должно быть
тщательно измерено, и занесено в журнал режимных
наблюдений. Измерение уровня производится 2 раза
подряд: если второй раз получается новый отсчёт, то
двухкратное измерение повторяется снова.
Работы должны проводиться в соответствии с
методическими
рекомендациями
«Мониторинг
месторождений и участков водозаборов питьевых
подземных вод» (МПР РФ, 1998)
«ПОДРЯДЧИК»
«ЗАКАЗЧИК»
________________________
«______» ___________________ 2015 г.
_________________________
«_____» __________________ 2015 г.