договор поставки станок Griggo (doc 180,50 Кб)

реклама
форма № 10
Приложение №1 к документации о закупке
ДОГОВОР №_______
поставки оборудования с пуско-наладочными работами
г. Казань
«_____» __________ 20__ г.
_____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и ПАО «Казанский вертолетный завод», именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице Заместителя генерального директора ____________,
действующего на основании Доверенности № ___ от ____________., с другой
стороны, в соответствии с Протоколом заседания Комиссии №________ от
_________г. по результатом открытого запроса предложений заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность
Покупателю Оборудование: станок ленточнопильный Griggio BS 940 в
соответствии с Спецификацией (Приложением №1), осуществить доставку,
монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию Оборудования и инструктаж
персонала Покупателя методам и способам работы на Оборудовании, а
Покупатель обязуется оплатить Оборудование и работы (услуги).
1.2. Наименование, количество, комплектация, цена Оборудования, сроки
поставки определяются в Приложении № 1.
График поставки и выполнения работ (услуг) определяются в
Приложении № 2.
Перечень сопроводительной технической документации на Оборудование
определяется в Приложении №3.
Приложения №1, №2, №3, согласовываются сторонами и являются
неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, свободное
от любых прав третьих лиц. Под третьими лицами понимаются лица, не
являющиеся стороной настоящего Договора.
1.4. Если Поставщик не является производителем Оборудования, в
Спецификации
указывается
завод-изготовитель
поставляемого
Оборудования. Поставщик обязан представить документ, подтверждающий
производство закупаемой продукции на заводе-изготовителе.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1.
поставить
Оборудование,
соответствующее
требованиям,
1
форма № 10
установленным в Договоре;
2.1.2. обеспечить присутствие уполномоченного представителя при передаче
Оборудования и оформлении «Акта приема-передачи Оборудования по
количеству и комплектности»;
2.1.3. передать Покупателю не позднее 1 месяца до даты поставки чертежи и
иную техническую
документацию и требования, необходимую для
оборудования места для монтажа Оборудования;
2.1.4. уведомить о дате поставки Оборудования Покупателя не позднее 10
(десяти) календарных дней до даты поставки по электронной почте
________________ с указанием количества мест, упаковки, схемы строповки,
требований к разгрузочной технике;
2.1.5. выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
Оборудования и инструктаж персонала Покупателя в согласованные сроки;
2.1.6. передать Покупателю одновременно с Оборудованием следующие
документы на русском языке:
- товарную накладную,
- счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня поставки,
- сертификат качества,
- техническую документацию согласно Приложению № 3,
- надлежаще заверенную копию Таможенной декларации на поставляемое
Оборудование, в случае поставки Оборудования, подлежащего таможенному
декларированию согласно Таможенному законодательству Российской
Федерации,
- иные документы, в случае указания на них в Спецификации.
2.1.7. выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. принять и оплатить Оборудование и работы, соответствующие
требованиям, установленным Договором;
2.2.2. информировать Поставщика в течение двух рабочих дней о
перечислении денежных средств;
2.2.3. выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.
3. Порядок поставки и приемки Оборудования
3.1. Срок поставки Оборудования определяется Спецификацией.
3.2.
Поставка
Оборудования
по
Договору
осуществляется
автотранспортом Поставщика по адресу: 420085, Татарстан, г. Казань, ул.
Тэцевская,14 либо иному адресу в случае его указания в Спецификации.
3.3. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по передаче
Оборудования
считается момент вручения Оборудования по адресу
Покупателя представителем Поставщика представителю Покупателя с
подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2
форма № 10
3.4. Право собственности и риск случайной гибели Оборудования
переходят к Покупателю в момент подписания «Акта приема-передачи
Оборудования по количеству и комплектности».
3.5. В Спецификации может быть предусмотрена обязанность
Поставщика застраховать товар.
3.6. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующее
нормативной документации и техническим регламентам. При отсутствии
таких условий поставляемое Оборудование должно быть упаковано в тару,
обеспечивающую его полную сохранность и качество при погрузоразгрузочных работах, транспортировке (с учетом особенностей маршрута
следования) и хранении.
3.7. Поставщик гарантирует, что прилагаемая к Оборудованию
техническая документация согласно «Перечню технической документации»,
указанному в Приложении № 3 к Договору, и ее перевод на русский язык
достаточны для правильной эксплуатации Оборудования.
Поставщик обязуется одновременно с передачей Оборудования передать
Покупателю техническую документацию, относящуюся к Оборудованию,
согласно Приложению №3 к Договору, что фиксируется в «Акте приемапередачи Оборудования по количеству и комплектности» либо в отдельном
акте.
Неисполнение
данной
обязанности
признается
поставкой
некомплектного Оборудования.
3.8. Допускается досрочная поставка с письменного согласия Покупателя.
3.9. До момента разгрузки Оборудования с автомобильного транспорта у
Покупателя, Покупатель должен осмотреть Оборудование без вскрытия
упаковки и проверить целостность упаковки, а также соответствие
количества мест и маркировки груза Приложению №1 к настоящему
Договору и товаросопроводительным документам Поставщика. По
результатам осмотра подписывается Товарная накладная по форме ТОРГ-12.
3.10. В случае обнаружения повреждения упаковки и/или несоответствия
маркировки
Приложению
№1
к
настоящему
Договору
и
товаросопроводительным документам Покупатель совместно с Поставщиком
производят вскрытие упаковки и визуальный осмотр Оборудования на
предмет наличия физических повреждений и соответствия количества
Приложению №1 и товаросопроводительным документам. При этом
составляется Акт, где указывается характер повреждений.
3.11. Приемка Оборудования по количеству и комплектности со
вскрытием упаковки проводится Покупателем совместно с уполномоченным
представителем Поставщика и оформляется Поставщиком и Покупателем
путем подписания «Акта приема-передачи Оборудования по количеству и
комплектности».
3.12. В случае, если в ходе приемки будут обнаружены какие-либо
недостатки Оборудования, Стороны подписывают «Акт приема-передачи
Оборудования по количеству и комплектности» с указанием на эти
недостатки. При этом Поставщик по требованию Покупателя и в
согласованные с ним сроки (но не позднее 20 дней без учета
3
форма № 10
транспортировки) обязуется допоставить недостающие части Оборудования
или, соответственно, заменить поврежденное или не соответствующее
Договору Оборудование на исправное и соответствующее Договору
Оборудование.
3.13. Залог в силу статьи 488 Гражданского кодекса РФ на Оборудование
не возникает.
4. Сроки и порядок выполнения работ (услуг)
4.1. Работы (услуги) по монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию
Оборудования, и консультацию персонала Покупателя должны быть
выполнены Поставщиком в порядке и в сроки, предусмотренные в
Приложении № 2 к настоящему Договору у Покупателя.
4.2. Поставщик обязуется выполнять требования и правила пропускного и
внутриобъектового режимов, установленных на территории ПАО «Казанский
вертолетный завод», в том числе, строго соблюдать правила внутреннего
распорядка и обеспечения сохранности государственной, служебной и
коммерческой тайны. При этом Покупатель обязан проинструктировать
специалистов Поставщика или привлеченной им подрядной организации и
обеспечить необходимыми инструкциями и правилами.
4.3. Поставщик обязан обеспечить при выполнении работ (услуг)
соблюдение установленных требований СниП по охране труда, технике
безопасности и противопожарной безопасности, своевременное выполнение
предписаний и замечаний контролирующих органов (СЭС, Госпожнадзор,
Госгортехнадзор и др.).
4.4. Покупатель обязуется в период выполнения Поставщиком Работ
обеспечить предоставление в помощь наладчику Поставщика своих
специалистов (представителя службы Главного энергетика и представителя
службы Главного механика), а также определить специалистов для
проведения консультации по работе на Оборудовании.
5. Порядок ввода Оборудования в эксплуатацию
5.1. Работы (услуги) по монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию
Оборудования и консультации персонала Покупателя проводятся в порядке
и в сроки, предусмотренные Приложением №2 к Договору.
5.2. Поставщик обязан уведомить Покупателя о завершении работ по
пуско-наладке путем вручения Покупателю соответствующего уведомления.
5.3. «Акт ввода Оборудования в эксплуатацию» подписывается
представителями Поставщика и Покупателя, в течение 7 (семи) календарных
дней со дня получения уведомления Поставщика о готовности ввода
оборудования в эксплуатацию. В случае наличия замечаний «Акт ввода
Оборудования
в
эксплуатацию»
подписывается
представителями
4
форма № 10
Поставщика и Покупателя только после устранения указанных замечаний в
согласованные Сторонами сроки.
5.4. Обязанность Поставщика по выполнению работ (услуг) по пусконаладке и вводу Оборудования в эксплуатацию, а также консультация
персонала Покупателя считается исполненной с момента подписания
Сторонами «Акта ввода Оборудования в эксплуатацию».
6. Качество поставляемого Оборудования
6.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование, качество и
комплектность которого соответствует конструкторской документации,
техническим регламентам, действующим в отношении данного вида
Оборудования, которые указываются в Спецификации.
6.2. Качество поставляемого Оборудования подтверждается приёмкой
службы качества завода-изготовителя и сертификатом качества. Покупатель
имеет право провести у поставщика аудит (проверку) системы получения,
обращения, хранения и транспортировки поставляемой продукции.
6.3.Покупатель имеет право провести у Поставщика аудит(проверку)
системы получения, обращения, хранения и транспортировки поставляемой
продукции.
Поставщик должен обеспечить возможность проведения аудита
Поставщика, в части функционирования системы обеспечения качества
производимой (поставляемой) продукции с привлечением необходимых
специалистов (включая третьих лиц), в том числе с выездом на предприятие,
без оперативного вмешательства в производственные процессы.
6.4. Поставщик гарантирует, что прилагаемая к
Оборудованию
техническая документация достаточна для правильной его эксплуатации. По
требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю
заверенные подписью руководителя и печатью организации копии
технических регламентов, в соответствии с которыми производится
Оборудование. Все документы должны быть выполнены на русском языке,
либо с надлежащим переводом на русский язык.
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемое по Договору
Оборудование является новым и при его изготовлении не были использованы
бывшие в употреблении детали и комплектующие. Поставщик гарантирует
применение сертифицированных комплектующих изделий иностранного
производства.
6.6. Гарантийный срок на Оборудование по настоящему Договору
составляет ____________ со дня подписания «Акта о вводе Оборудования в
эксплуатацию».
По истечении гарантийного срока на Оборудование Поставщик
обязуется по запросу Покупателя заключить договор с Покупателем на
оказание услуг послегарантийного ремонта и обеспечения необходимыми
комплектующими для Оборудования на срок не менее пяти лет по ценам
Поставщика.
5
форма № 10
6.7. В случае нарушения требований к качеству Оборудования
Покупатель вправе потребовать замены Оборудования ненадлежащего
качества Оборудованием, соответствующим договору. Если Поставщик в
течение 20 дней со дня уведомления без учета транспортировки не заменит
поставленное Оборудование Оборудованием
надлежащего качества,
Покупатель вправе отказаться от исполнения договора поставки и
потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы.
6.8. В случае устранения недостатков в Оборудовании, на которое
установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение
которого Оборудование не использовалась из-за обнаружения недостатков,
при замене Оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со
дня замены.
6.9. В случае неявки представителя Поставщика для осмотра
Оборудования и/или составления акта, либо просрочки производства
Поставщиком ремонтных работ Покупатель имеет право устранить
недостатки силами иного подрядчика. При этом Поставщик обязуется
возместить расходы Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента выставления счета.
6.10. Расходы на транспортировку неисправных узлов или деталей от
Покупателя до Поставщика и обратно относятся за счет Поставщика.
7. Цена договора и порядок расчетов
7.1. Цена на Оборудование установлена в Спецификации.
7.2. Цена на Оборудование не подлежит изменению в течении срока
действия договора.
7.3. В цену Оборудования включены стоимость тары и упаковки для
осуществления перевозки Оборудования, маркировки, транспортных
расходов, включая транспортное страхование, погрузочно-разгрузочные
работы, таможенные сборы и пошлины, налоги, стоимость сертификации,
гарантийного
обслуживания,
монтажа,
пусконаладочных
работ,
консультация персонала.
7.4. Стоимость Оборудования может определяться в валюте Российской
Федерации (рублях), валюте иностранных государств или в условных
единицах. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях с
пересчетом по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
7.5. Сумма налога (НДС) выделяется в Спецификации отдельной строкой.
7.6. Покупатель оплачивает Оборудование в следующем порядке:
- предварительная оплата в размере 30% от стоимости Оборудования,
указанной в Спецификации, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
момента подписания Договора и выставления счета Поставщиком;
- второй платеж 60 % от стоимости Оборудования, указанной в
Спецификации, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
подписания «Акта приема-передачи Оборудования по количеству и
комплектности»;
6
форма № 10
- окончательный платеж в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания «Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию».
7.7. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке
платежными поручениями по банковским реквизитам, указанным в
настоящем Договоре. Исполнением обязательства по оплате со стороны
Покупателя считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
7.8. В случае, когда Поставщик не исполняет обязанность по передаче
предварительно оплаченного Оборудования на сумму предварительной
оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса РФ со дня получения этой суммы от Покупателя до
дня передачи Оборудования Покупателю или возврата ему предварительно
уплаченной им суммы.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны
находится один экземпляр настоящего договора.
8.3. Поставщик не вправе уступить права требования по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.
8.4. При оформлении настоящего договора стороны
обязуется
предоставить друг другу заверенные надлежащим образом документы,
подтверждающие статус юридического лица, правомочия представителей,
лицензии, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а
также по запросу другой стороны, другие документы.
8.5. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также
изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны
обязуются сообщить об этом друг другу гарантированной корреспонденцией
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения с документальным
подтверждением.
Все юридически значимые заявления (извещения, уведомления,
требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам сторон,
указанным в настоящем Договоре и приобретают юридическую силу с
момента доставки адресату.
На сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все
неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной
информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В
частности, все заявления, указанные во втором абзаце настоящего пункта,
считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при
условии доставки по предыдущему доведенному до сведения отправителя
адресу получателя.
8.6. Изменение банковских и почтовых реквизитов становится
обязательным
для
другой
стороны
только
после
подписания
7
форма № 10
дополнительного соглашения к настоящему договору об изменении
реквизитов.
8.7.
В случае уклонения Поставщика от заключения договора
Покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его
заключения.
8.8. Стороны гарантируют друг другу, что они обладают всеми
необходимыми и достаточными правомочиями в отношении всех своих
действий, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора,
отсутствие ограничений таких полномочий, вытекающих из закона,
учредительных документов.
9. Конфиденциальность
9.1. При исполнении договора Стороны принимают взаимные
обязательства по охране конфиденциальности Информации, ставшей им
известной во время заключения и исполнения настоящего договора, и
которую Стороны не вправе сообщать третьим лицам без согласия другой
стороны.
9.2. Под "Конфиденциальной Информацией" Стороны понимают любую
информацию, ставшую им известной во время заключения и исполнения
настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, информации,
касающейся предмета договора, хода его исполнения и полученных
результатов,
включая (но не ограничиваясь) технические задания,
спецификации, чертежи, конструкции, образцы, модели, компьютерное
программное обеспечение и ноу-хау, а также иные сведения делового и
конфиденциального характера (включая, но не ограничиваясь, информацию о
ценах), первоначально переданную одной Стороной другой Стороне в рамках
данного договора, которая была передана в письменной, иной визуальной
(воспринимаемой зрением) или в пригодной для машинного считывания
форме, а также информацию, переданную в устной форме.
9.3. Любая из Сторон ни при каких условиях не получает права,
имущественные права или лицензии на патенты, товарный знак или ноу-хау
другой Стороны вследствие заключения настоящего Договора или при
передаче Конфиденциальной Информации.
10. Интеллектуальная собственность
10.1. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование,
не
нарушающее интеллектуальные права (в том числе, но, не ограничиваясь,
исключительные права) третьих лиц. Под третьими лицами понимаются
лица, не являющиеся стороной настоящего Договора.
10.2. Поставщик обязуется урегулировать взаимоотношения с авторами
результатов Работ, использованных при создании Оборудования,
поставляемого по настоящему Договору, выполнении работ (услуг) по
настоящему Договору, в том числе посредством выплаты авторского
вознаграждения и представить Покупателю подтверждающие документы.
8
форма № 10
Сумма всех видов вознаграждений, в том числе, но не ограничиваясь,
авторских, за передачу исключительных прав, учтена в стоимости договора.
10.3. В случае несанкционированного использования объектов
интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью
возлагается на Поставщика.
11. Ответственность сторон
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
11.2. За просрочку поставки Оборудования, Поставщик выплачивает
Покупателю неустойку в размере 0, 1% от стоимости не поставленного в срок
Оборудования за каждый день просрочки вплоть до момента исполнения
обязательства.
11.3. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения работ
(услуг) по монтажу, пуско-наладке Оборудования и консультации персонала
Покупателя, предусмотренных в Приложении № 2, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Оборудования за
каждый день просрочки.
11.4. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного п. 3.12.
либо 6.6. данного договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1% от стоимости Оборудования ненадлежащего качества за
каждый день просрочки.
11.5. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества либо
некомплектного Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика
штраф в размере 5% от стоимости Оборудования ненадлежащего качества
либо некомплектного Оборудования.
11.6. Сторона, в нарушение раздела 9 настоящего договора разгласившая
конфиденциальную информацию, обязана возместить причиненные данным
разглашением убытки другой Стороне в полном объеме, а также заплатить
штраф в размере 5% от цены договора, но не менее 10 000 рублей.
11.7. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по п. 4.2 либо
п.4.3 настоящего договора Покупатель вправе взыскать с Поставщика
штраф в размере 10 000 рублей.
11.8. При нарушении Поставщиком требований пункта 2.1.4. Договора
Поставщик возмещает убытки, связанные с простоем автотранспорта.
11.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от
выполнения принятых обязательств. В случае неисполнения, либо
ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика,
Покупатель вправе взыскать убытки в полной сумме сверх предусмотренных
договором неустоек.
11.10. Неустойки, предусмотренные настоящим договором, отражаются
в учете с момента предъявления соответствующей письменной претензии и
признания ее виновной стороной в добровольном (досудебном) порядке,
либо на основании вступившего в силу решения суда. Выставление
соответствующих претензий является правом Сторон, а не их обязанностью.
9
форма № 10
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
обязателен. Срок ответа на претензию не более 20 дней.
12.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между
сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем
исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности,
разрешаются в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в
соответствии с утвержденным регламентом. Решения Третейского суда при
Государственной
корпорации
«Ростех»
признаются
сторонами
обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию (см. примечание к Договору).
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если
оно явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
13.2. Под непреодолимой силой понимаются такие внешние и
чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания
договора, возникли помимо воли Поставщика и Покупателя, наступлению и
действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и
средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать
и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
13.3. Непреодолимой силой признаются, в частности, следующие
события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия, авария на транспорте,
война и военные действия, правительственное ограничение.
13.4. Факт возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств
должен быть документально удостоверен полномочным на то органом
государственной власти либо Торгово-промышленной палатой.
13.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно, в любом случае не позднее 5 (пяти) дней, факсом
или телеграммой уведомить другую сторону о возникновении, виде и
возможной продолжительности указанных обстоятельств, а также об их
прекращении.
13.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и препятствия вне
контроля сторон будут существовать свыше 4 месяцев, стороны должны
решить судьбу настоящего договора. Если при этом они не придут к
согласию, то сторона, не затронутая упомянутыми обстоятельствами,
получает право расторгнуть договор без обращения в суд. О своем решении
она должна уведомить другую сторону договора.
10
форма № 10
14. Срок действия договора
14.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его заключения
и действует до исполнения сторонами обязательств.
14.2. Покупатель вправе отказаться от договора в одностороннем
порядке, уведомив об отказе Поставщика, и потребовать возврата суммы
предварительной оплаты за Оборудование в следующих случаях:
-поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками,
которые не могут быть устранены в 20 дневный срок со дня уведомления (без
учета транспортировки);
- нарушения срока поставки Оборудования.
Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора.
Список приложений
Приложение № 1. Спецификация
Приложение № 2. График поставки и выполнения работ
Приложение № 3. Перечень технической документации
15. Адреса и реквизиты сторон
ПАО «Казанский вертолетный завод»
420085, г. Казань, ул. Тэцевская, 14
ИНН 1656002652, КПП 997850001,
БИК 049205772,
расч/счет 40702810301010110041
в АКБ «Заречье» (ОАО), г. Казань
кор/счет 30101810900000000772,
код ОКПО 07506317, код ОКОНХ 14720.
Поставщик:
Покупатель:
___________
________________
Примечание: Условие о третейской оговорке предлагается для включения в договор, включается в
текст договора только при согласии контрагента-организации, не входящей в состав
Государственной корпорации «Ростех». При заключении договоров с организациями
Государственной корпорации «Ростех» третейская оговорка является обязательной.
В случае отказа контрагента от включения в договор предложенной третейской оговорки, в
договор включается условие о том, что все споры, разногласия и требования, возникающие между
сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего
договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде РТ.
11
форма № 10
Приложение № 1 к Договору
поставки ___________ от
______________ 201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
оборудования
Производи-тель
1.
Ед.
изм.
Колво
Шт.
1
Срок поставки
Цена
оборудования
(руб.) без НДС
Сумма
оборудования
(руб.) без НДС
фирма
Не более 6
Станок
Griggio,Италия
месяцев с
ленточнопильный
момента
Griggio ВS 940
выплаты аванса
Сумма НДС:______________
Сумма оборудования с НДС :_________________________
Функциональные и/или технические требования к продукции:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Требования/параметры
Размерность
Значение
Диаметр шкивов
Скорость вращения шкивов
Мощность двигателя
Максимальная высота реза
Максимальная ширина реза
Размер рабочего стола
мм
Об/мин
кВт
мм
мм
мм
940
550
5,5
560-600
910
820*1300
Мин/макс длина пильного полотна
Мин/макс ширина и толщина пильного
полотна
Габаритный размер
Упаковочный размер
мм
мм
6590-6710
15-50*0,9мм
мм
мм
920*1550*2900
3010*750*1470
12
форма № 10
11
Вес
кг
700
Комплектация:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование
Количество, шт
Шкив из чугуна
1
Наклонный стол
1
Верхняя
направляющая
пильного
полотна
с
1
подшипниками
Нижняя
направляющая
пильного
полотна
с
1
подшипниками
Индикатор натяжения пильного полотна
1
Защитное устройство пильного полотна со смещением
1
по зубчатой рейке
Способ отгрузки: Автотранспортом Поставщика до склада Покупателя
Место поставки: г. Казань, ул. Тэцевская, 14
Поставщик:
Покупатель:
___________
________________
13
форма № 10
Приложение № 2
к Договору поставки ___________ от ______________ 201__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
1.
Наименование
Станок ленточнопильный Griggio
SNAC 940
Срок исполнения
Ответственный
_______ месяцев с момента
выплаты аванса
Поставка
(указать срок )
Проведение монтажных и
пусконаладочных работ
(указать срок )
Инструктаж персонала Заказчика
(указать срок)
Поставщик:
Покупатель:
_____________
________________
14
форма № 10
Приложение № 3
к Договору поставки № ___________от _____________ 201__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
1
Техническая документация
Техническая документация должна быть на русском языке
(указывается перечень Технической документации в соответствии с Техническим
заданием)
Поставщик:
Покупатель:
_____________
________________
15
Скачать