ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Советский пр., д.128, г. Вологда, 160012
тел.: (8172) 75-07-11, факс: (8172) 75-07-01
e-mail: vodokanal@volwater.ru,
http://www.volwater.ru
ОКПО 03263645, ОГРН 1023500894020
ИНН/КПП 3525023596/35201001
Извещение о проведении запроса котировок №74
г. Вологда
26 июля 2012 года
Уважаемые господа!
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», расположенное по адресу: 160012, г. Вологда,
Советский пр., д. 128, настоящим приглашает к участию в запросе котировок на выполнение
работ по замене масляного выключателя с приводом и релейной защиты на вакуумный
выключатель с ограничителем перенапряжения производства «Таврида Электрик» и
микропроцессорную защиту «Сириус» (высоковольтная ячейка секционный выключатель
яч.8).
Источник финансирования: средства предприятия.
Форма котировочной заявки: котировочные заявки подаются в письменной
форме
(Приложение к извещению запроса котировок).
Наименование и характеристики работ: выполнение работ по замене масляного
выключателя с приводом и релейной защиты на вакуумный выключатель с ограничителем
перенапряжения производства «Таврида Электрик» и микропроцессорную защиту «Сириус»
(высоковольтная ячейка секционный выключатель яч.8).
Место выполнения работ: г. Вологда, ул. Ильюшина, д.30а.
Срок выполнения работ:
сторонами.
в течение 90 дней с момента подписания договора обеими
Начальная максимальная цена договора: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - 61 016 рублей 95 коп.
Цена договора включает в себя расходы, связанные с
упаковкой,
транспортировкой
вакуумного выключателя, выполнением работ, уплатой таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Срок и условия оплаты: оплата производится безналичным платежом на расчетный счет
Поставщика в следующем порядке: аванс в размере 10%, окончательный расчет в течение 30 дней
после подписания сторонами актов выполненных работ по форме (КС-2, КС-3) на основании
счета-фактуры или счета на оплату.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу: г. Вологда,
Советский пр., д. 128, каб.№35 с 27 июля до 17.00 - 02 августа 2012 года.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня не позднее
10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
И. о. генерального директора
А.Г. Присяжный
Котировочная заявка
Наименование, место нахождения (для юридического лица):_________________________
Тел.___________________ e-mail _______________
ИНН: ______________ КПП:___________________
Банковские реквизиты:_________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица):___________________
ИНН: _______________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене
масляного выключателя с приводом и релейной защиты на вакуумный выключатель с
ограничителем перенапряжения производства «Таврида Электрик» и микропроцессорную защиту
«Сириус» (высоковольтная ячейка секционный выключатель яч.8), мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем выполнить работы по замене масляного выключателя с приводом и релейной защиты
на вакуумный выключатель производства «Таврида Электрик» и микропроцессорную защиту
«Сириус» (высоковольтная ячейка секционный выключатель яч.8) в соответствии с требованиями,
указанными в настоящем извещении о проведении запроса котировок №74.
Мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия договора, указанные в настоящем
извещении о проведении запроса котировок №74.
Цена товара __________(__________________________) рублей(я) ___ копеек(йка), без
учета/ в том числе НДС.
Цена договора включает в себя расходы, связанные с
упаковкой,
транспортировкой
вакуумного выключателя, выполнением работ, уплатой таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
Участник размещения заказа (его уполномоченное лицо):
______________
(должность)
М.П.
_________________
(подпись)
_________________
(ФИО)
Проект договора
г. Вологда
«__» ________ 2012 г.
______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующ__
на основании ________, с одной стороны, и МУП ЖКХ Вологдагорводоканал, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Присяжного Александра
Геннадьевича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации г.Вологды от
30.03.2012 г. №1753, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по замене масляного выключателя
с приводом и релейной защиты на вакуумный выключатель с ограничителем перенапряжения производства
«Таврида Электрик» и микропроцессорную защиту «Сириус» (высоковольтная ячейка секционный
выключатель яч.8) (далее-Объект), в сроки и на условиях, предусмотренных в договоре, и сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и произвести оплату.
1.2. Весь комплекс работ по объекту Подрядчик выполняет в течение 90 дней с момента
подписания настоящего договора.
1.3. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражение в
договоре, Стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами по водоснабжению и капитальному строительству, законодательством
об охране окружающей природной среды и иными нормативными актами (ГОСТ, СНиП, СанПиН,
Требования РД-11-02-2006), имеющих обязательную силу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принимать от Подрядчика фактически выполненные работы при отсутствии недостатков и
оплачивать фактически выполненные работы в порядке, установленном в настоящем договоре.
2.1.2. В случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ своевременно сообщить об
этом Подрядчику.
2.1.3. Cодействовать Подрядчику, в том числе давать ему указания в предусмотренных законом или
настоящим договором случаях.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных
настоящим договором.
2.2.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.2.3. Привлекать независимых экспертов для приемки выполненных работ.
2.2.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков либо заключить договор с
другим Подрядчиком.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить в полном объеме и с надлежащим качеством работы, указанные в п.1.1.
настоящего договора в соответствии условиями договора, требованиями действующего законодательства,
строительными нормами и правилами (СНиП) и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.3.2. Выполнить работы из собственным материалов, в том числе осуществить поставку
вакуумного выключателя и микропроцессорной защиты «Сириус».
2.3.3. Составить смету и утвердить ее Заказчиком.
2.3.4. Осуществлять работы по настоящему договору лично без привлечения субподрядчиков на
основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее – свидетельства) № __________________, выданного _______ года
_____________.
2.3.5. Исполнять указания Заказчика, полученные в процессе выполнения работ, если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству, проектной
документации и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные и обнаруженные Заказчиком без
увеличения стоимости в согласованный сторонами срок.
2.3.7. Возмещать Заказчику и (или) третьим лицам ущерб, причиненный в связи с выполнением
работ.
2.3.8. Нести риск случайной гибели результатов работы до момента полной приема-передачи
Объекта Заказчику.
2.3.9. При завершении работ в трехдневный срок известить Заказчика о готовности к их сдаче,
оформить акт сдачи-приемки и передать Заказчику.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Выполнить работы и сдать их Заказчику досрочно.
3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
3.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата фактически
выполненных по настоящему договору работ, обязан в трехдневный срок осуществить их приемку по акту
выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
3.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, обязан известить Подрядчика в течение
3 (трех) дней, с момента получения актов.
3.3. Заказчик принимает выполненные работы на соответствие их объема и качества, предусмотренных
настоящим договором.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП, СанПиН. Качество
используемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПин, и подтверждено
сертификатами соответствия и паспортами качества.
4.2. Гарантийный срок составляет: на выполненные работы - 3 года, на вакуумные выключатели -10
лет, на остальное оборудование согласно гарантии завода-изготовителя.
4.3. В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за выполненные по
договору работы. Гарантийный период начинается со дня принятия Объекта в эксплуатацию после
подписания акта сдачи-приемки обеими Сторонами, либо со дня устранения обнаруженных в течение
гарантийного срока недостатков. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный
период, Подрядчик устраняет за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются
двухсторонним актом, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика. В случае отказа от
подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования
степени и объема дефекта. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки в течение семи рабочих дней с
момента подписания акта.
4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий выполненных работ.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ рублей 00 копеек, в том
числе НДС/ без учета НДС.
5.2. Оплата по настоящему договору производится безналичным платежом на расчетный счет
Поставщика в следующем порядке: аванс в размере 10%, окончательный расчет в течение 30 дней после
подписания сторонами актов выполненных работ по форме (КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры или
счета на оплату.
5.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
5.4. Цена договора, указанная в п. 5.1, включает в себя расходы, связанные с упаковкой,
транспортировкой вакуумного выключателя, выполнением работ, уплатой таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей Фактическая стоимость работ не может превышать стоимость,
утвержденную проектно-сметной документацией.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Заказчик обязан выплатить Подрядчику
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченных работ за каждый день
просрочки.
6.3. В случае просрочки выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан выплатить
Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных работ за
каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему договору в полном объеме.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.6. За ущерб, причиненный Заказчику и (или) третьим лицам в процессе выполнения работ,
ответственность несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.
6.7. Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику и (или)
третьим лицам в течение 10 (десять) дней со дня составления двухстороннего акта о причинении ущерба.
7. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
7.1. Подрядчик обязуется заключить договор страхования рисков и ответственности (в том числе за
причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ на объекте.
7.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора страхования
рисков и ответственности при проведении строительных работ (копию страхового полиса) с указанием
данных о страховщике, размере страховой суммы, а также доказательства вступления договора в силу.
7.3. Затраты по страхованию входят в цену работы, предусмотренную п. 1.1 договора.
7.4. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая и сохранности имущества и результата работы.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время
действия указанных обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее
десяти дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить
другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью договора.
9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по
требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик,
за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий
настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
9.3. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3
договора, предварительно уведомив в письменной форме Подрядчика за десять дней до расторжения.
10.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон, договор прекращает свое
действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
10.4. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением его
Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
«Поставщик»
12.Адреса и реквизиты сторон
«Покупатель»
МУП ЖКХ Вологдагорводоканал
160012, г. Вологда, Советский проспект, 128
Тел. 75-07-11, факс 75-07-01
ИНН/КПП 3525023596/352501001
р/сч 40702810212000100471
Вологодское отделение №8638 СБ РФ г. Вологда
к/сч 301018102120001000644
БИК 041909644
И. о. генерального директора
___________________
_________________ А.Г. Присяжный
М.П.
М.П.