договор на проведение строительно

Договор на проведение отделочных работ
ДОГОВОР ПОДРЯДА №--г.Нижний Новгород
«--» ------------ 2013г.
--------------------------------------------------------- именуемый в дальнейшем Заказчик, и ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и именуемое в дальнейшем
«Подрядчик» с другой стороны, вместе также именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по
заданию Заказчика отделочные работы на объекте расположенному по адресу--------------------------------------------------------------------------- а Заказчик принять выполненные работы и оплатить
обусловленную Договором цену.
1.2 Работы выполняются материалами-----------------------.
1.3 Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой работ,
являющейся Приложением №1 и неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1 Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2 Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами
работы, поручаемые Заказчиком в полном соответствии с технической документацией и со сметой,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3 Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или
иного имущества Заказчика.
2.4 Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование,
которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.
2.5 Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и
конструкций Объекта.
2.6 Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации
объекта или иного его использования.
2.7 Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязуется: принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных
настоящим Договором.
3.2 Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.
3.3 Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и
оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную
ответственность за его сохранность.
3.4 Заказчик берет на себя оплату транспортных расходов.
3.5 Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить
необходимые изменения, которые Он сочтет необходимыми для успешного и экономичного
завершения работ.
3.6 Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения
работ, оформляются Дополнительным Соглашением к Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Срок выполнения работ по настоящему Договору: -------------------------- рабочих дней с момента
начала выполнения работ.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1 За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в
соответствии со Сметой (Приложение №1) сумму в размере --------------------------------------- рублей,
00 коп.
6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1 Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение трех дней с момента подписания Акта
выполненных работ или акта приема-передачи.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1 Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ,
который подписывается обеими сторонами в течение одного рабочего дня после окончания работ.
7.2 Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ
в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования
объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.
7.3 В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к
качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для
устранения Подрядчиком недостатков.
7.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с
момента подписания Акта выполненных работ (п.7.1. настоящего Договора).
7.5 В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика
Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы
считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.
8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1 Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей,
соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность
эксплуатации объекта в течение одного года.
8.2 Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока,
если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком,
ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им
третьими лицами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления требований,
предусмотренных технической документацией в обязательных для Сторон строительных нормах, а
также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
9.2 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для
нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в
течение одного года.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем
Договоре, Заказчик в праве удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере 0,1% за
каждый день просрочки от суммы Договора, но не более 5%.
9.4 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору,
Подрядчик в праве потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день
просрочки платежа от суммы Договора, но не более 5%.
9.5 Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1 Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не
существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и
действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение
которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся
действию непреодолимой силы.
10.3 Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные
действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в
результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически
нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы
признают и объявят случаями непреодолимой силы.
10.4 Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 3-х дневный срок письменно
(заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и
подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется
невозможным.
10.5 Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором,
продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и
разумному сроку для устранения этих последствий.
10.6 Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся
свыше 6 (шести) месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том
случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными
обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании
письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет
достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Нижний Новгород.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Если один из пунктов настоящего Договора прекращает свое действие, то это не затрагивает
действия его остальных положений.
12.2 Стороны признают, что содержание настоящего Договора является конфиденциальным и не
подлежит передаче (разглашению) третьим лицам.
12.3 С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка теряют силу.
12.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Его сторонами и действует до момента
Его окончательного исполнения.
13. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
13.1 Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с
действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной
эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ
обеими сторонами.
13.2 Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом
Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.
13.3 Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем
Заказчика.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
_______________
Подрядчик:
________________