Гражданско-правовой договор N 10П8

Договор № Р ___________
на поставку стоматологического оборудования
г. Москва
"___" _______ 2014г.
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________
______________________, действующего на основании _______-, с одной стороны, и
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице ___________________________________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику
оборудование в соответствии со
Спецификацией поставляемых товаров (Приложение __ к настоящему Договору), и
Техническим заданием (Приложение __ к настоящему Договору), именуемые в дальнейшем
«Товар», а Заказчик обязуется принять указанный товар и оплатить его.
1.2. Настоящий Договор заключён во исполнение Гражданско-правового договора N
___________________________________
между
Заказчиком
и
_____________________________________________________________________, именуемым
в дальнейшем «Госзаказчик».
1.3. Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с пунктом ________
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП», утвержденного
приказом Генерального директора ФГУП «ППП» от 01.08.2013 №41.
1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки
является доставка товара Заказчику, что подтверждается подписанием Акта приема-передачи
товара и товарной накладной.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ____________________________ (____________________
___________________________________) рубей ____ копеек, в том числе НДС
___________________________(далее - Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Цена договора включает в себя:
стоимость товара, доставку товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы,
подъем товара на требуемый этаж, включая работы с применением грузоподъемных средств,
расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, монтаж, пуско-наладку, ввод товара в
эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала, затраты на уплату
налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утвержденные действующим
законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения
своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета
Заказчика.
2.6. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:
- авансовый платёж в размере ________________ (_________________________) рублей __
копеек, оплачивается в течение _____ банковских дней по предоставлению Заказчику счёта
на предоплату;
- окончательный платёж по Договору, что составляет __________ (_______________
____________________) рублей __ копеек, осуществляется в течение ___ банковских дней
после получения Заказчиком оплаты за Товар от Госзаказчика на основании надлежаще
оформленных и подписанных обеими Сторонами Товарной накладной, Акта приемапередачи товара, Акта ввода в эксплуатацию и счёта на имя Заказчика на оплату.
2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара
производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3. Сроки и место поставки
3.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в полном
объеме: _______________________________________________________.
3.2. Место поставки товара:_________________________________________
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству" N П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству" N П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы
с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными
техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим
характеристикам, указанным в Техническом задании (приложении 2 к настоящему Договору),
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка
и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных
и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 3 к
настоящему Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты
(декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 5. Порядок выполнения работ, связанных с вводом оборудования в эксплуатацию
5.1. Выполнение работ, связанных с вводом медицинского оборудования в эксплуатацию,
осуществляется Поставщиком при координации и контролем за их исполнением Заказчиком
или его уполномоченным представителем.
5.2. Выполнение работ, связанных с вводом медицинского оборудования в эксплуатацию,
осуществляется следующими основными этапами:
- монтаж/сборка медицинского оборудования, включая установку по месту эксплуатации с
подключением (по необходимости) к системам внутренней компьютерной сети,
энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации;
- пуско-наладочные работы медицинского оборудования, включая тестирование выходных
параметров для сдачи в эксплуатацию, открытия всех возможностей медицинского
оборудования на весь период эксплуатации;
- ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, включая инструктаж медицинского и
технического персонала Заказчика правилам эксплуатации, применения, диагностики и
настройки соответствующего медицинского оборудования в медицинской практике.
5.3. Все сопроводительные работы, предусмотренные п.5.2. настоящего Договора,
Поставщик осуществляет в счет стоимости медицинского оборудования.
5.4. Порядок выполнения работ, связанных со сдачей медицинского оборудования в
эксплуатацию, включающих проведение монтажа и/или сборки:
5.4.1. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты поставки медицинского
оборудования, требующего монтажа и/или сборки, Поставщик по согласованию с Заказчиком
направляет своих представителей на объект Заказчика для проверки готовности помещений
под установку и монтаж такого медицинского оборудования.
5.4.2. Поставщик после доставки медицинского оборудования на объект Заказчика,
обеспечивает выполнение следующих работ:
- производит распаковку и проверку комплектности медицинского оборудования в
присутствии представителей Заказчика. В случае выявления повреждений медицинского
оборудования или его некомплектности составляется трехсторонний акт выявленных
недостатков с подробным их описанием и указанием на виновную сторону. При этом
виновная сторона обязана устранить за собственный счет выявленные недостатки в сроки,
соответствующие для начала выполнения монтажных, установочных и пуско-наладочных
работ;
- производит установочные, сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы
медицинского оборудования в соответствии с действующими технологическими
стандартами, технической и технологической документацией и требованиями завода
изготовителя, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, в сроки,
согласно условиям настоящего Договора. Заказчик до сдачи медицинского оборудования в
эксплуатацию
проводит
контрольно-технические испытания с целью
оценки
работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками,
установленными в технической (эксплуатационной) документации, а также Техническом
задании;
- по завершении монтажных и пуско-наладочных работ проводит ввод медицинского
оборудования в эксплуатацию Заказчику, а также проводит инструктаж медицинских и
технических специалистов Заказчика правилам эксплуатации, диагностики и настройки
применения соответствующего медицинского оборудования в медицинской практике (не
менее 2-х специалистов) для каждого вида медицинского оборудования).
- не позднее дня завершения пуско-наладочных работ, до подписания акта ввода
медицинского оборудования в эксплуатацию, Поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз
мусора (тара, упаковка, и т.д.) с места установки (размещения) медицинского оборудования.
На каждую позицию медицинского оборудования Поставщик, в момент ввода медицинского
оборудования в эксплуатацию, оформляет и передает Заказчику:
- гарантийный талон,
- технический паспорт или иной документ подтверждающий технические характеристики
поставленного товара;
- инструкцию по эксплуатации на русском языке;
- регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ или Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
- сертификат соответствия ГОСТ Р (если требуется);
Поставка медицинского оборудования без технической документации и разрешительных
документов считается ненадлежащей и такое медицинское оборудование не подлежит
приему и оплате до момента передачи на него всей необходимой документации.
5.5. После принятия оборудования в эксплуатацию Сторонами подписывается Акт ввода в
эксплуатацию. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт ввода в эксплуатацию и
предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием
для оплаты Поставщику поставленных товаров.
Статья 6. Права и обязанности Сторон
6.1.1. Заказчик вправе:
6. 1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
6. 1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Договора.
6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщика по настоящему Договору.
6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями
Договора.
6.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента
возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки
(штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки
(пеней, штрафов) в добровольном порядке.
6.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных
настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему
Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.9
Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2
Договора.
6.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по
вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
6.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц –
субпоставщиков. При этом поставщик несет ответственность перед Заказчиком
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субпоставщиками. Привлечение
Субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по
настоящему Договору.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями
Договора.
6.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или
документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации,
если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и
такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
вместе с товаром.
6.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического и/или
юридического адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении юридического
и/или
фактического адреса местонахождением Поставщика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
6.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.5. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый товар новый, ранее не бывший в
эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшийся ремонту, модернизации
и восстановлению, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
6.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении
него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению настоящего Договора в
соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок.
Статья 7.
Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с
действующим российским законодательством.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, являющихся предметом договора, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить
наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего
срока исполнения Договора.
7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям
настоящего Договора.
7.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Техническом задании.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона
(сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке
поставленного товара.
7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место
установки оборудования в пределах города Москвы в течение 24 часов с момента
поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора /
стоимости этапа Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора /
стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора/ стоимости этапа.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от
Цены Договора/ стоимости этапа.
8.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного
контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и определяется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063.
8.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором,
за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, размер штрафа устанавливается в размере _______________________ рублей.
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в
размере и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 № 1063.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в размере
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не
соответствующий требованиям, установленным Техническим заданием.
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления
Поставщиком соответствующего размера неустойки .
8.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Статья 9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке
9.1.1. По инициативе Заказчика:
9.1.1.1. При нарушении Поставщиком требований к качеству товаров, перечисленных в
приложении 2 к Договору и неисполнения требования Заказчика по устранению недостатков
в сроки, согласованные с заказчиком.
9.1.1.2. При осуществлении поставок некомплектных товаров и неисполнения требования
Заказчика по доукомплектовании в сроки, указанные в Договоре.
9.1.1.3. При неоднократном (от двух и более раз) нарушении Поставщиком сроков поставки
товаров, указанных в договоре, включая нарушение сроков допоставки товаров в
соответствии с требованиями (Претензиями) Заказчика.
9.1.1.4. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует
требованиям, установленным в документации о торгах к участникам закупки или предъявил
недостоверную информацию о соответствии таким требованиям, что позволило стать
победителем торгов.
9.1.2. По инициативе Поставщика:
9.1.2.1. При неоднократном (от двух и более раз) нарушении более чем на 60 (шестьдесят)
банковских дней Заказчиком сроков оплаты за поставленные товары.
9.1.2.2. При неоднократном (от двух и более раз) необоснованном отказе Заказчика от
приемки товаров
9.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты его получения.
9.3.
Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных
Поставщиком.
9.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в
срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
Статья 11.
Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает
признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12.
Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
_______________ 2014 г. включительно.
12.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за
исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств
Заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия Договора).
12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в ст. 14 Договора, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки
13.2. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение __ «Спецификация
поставляемых товаров», приложение __ «Техническое задание», приложение __ «Форма
Акта приемки-передачи товара», приложение __ «Форма акта ввода оборудования в
эксплуатацию».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Приложение __
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование
товара
Страна
Ед.
происхожден изм.
ия
1
2
3
Цена за ед. НДС в Кол-во
в руб. (с %
учетом
НДС)
4
5
6
Сумма
руб.
учетом
НДС)
7
в Сумма
(с НДС в
руб.
8
Общая
сумма
поставки
составляет
____________________________
(____________________ ___________________________________) рубей ____ копеек, в том
числе НДС ___________________________.
Примечание:
Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы:
- товарную накладную,
- счет-фактуру,
- счет,
- акт приемки-передачи товара,
- акт ввода оборудования в эксплуатацию,
- копию регистрационного удостоверения, обязательного для соответствующего вида товара,
- декларацию о стране происхождения Товара или другие документы, подтверждающие страну
происхождения товара,
- копию сертификата соответствия,
- другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, установленные
законодательством Российской Федерации.
В товарных накладных, счетах и счетах-фактурах должны быть указаны номер и дата настоящего
Договора.
Заказчик:
Поставщик:
М.П.
М.П.
Приложение __
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик:
Поставщик:
М.П.
М.П.
Приложение __
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
по договору №____________ от «__» ______ 2014 г.
г. Москва
«___» _________ 20___ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт
о нижеследующем:
В соответствии с Договором № __ от «__» ___ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик
поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно Спецификации на товар
(Приложение № __ к Договору) и Техническим Заданием (Приложение № __):
_________________________________________________________
(наименование оборудования)
в количестве ___ ( _______ ) мест.
Стоимость поставленного товара составляет:
_______________ (____________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС
____________.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:
- копию регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития (Минздрава России);
- копию сертификата соответствия ГОСТ Р;
- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;
- товарная накладная № ____ от ________________ г.;
- счёт-фактура № ___________ от ________________ г.
Гарантируем, что на поставленный товар имеется гарантия производителя на срок
____месяцев.
Поставщик
__________________________
М.П.
Заказчик
__________________________
М.П.
Приложение __
Образец Акта ввода оборудования в эксплуатацию
АКТ
ввода оборудования в эксплуатацию
по Договору ___________________________________ от ___________
г. Москва
«___»_______________2014 г.
Мы, нижеподписавшиеся,
Поставщик ______________________________________________________________,
(Наименование организации)
в лице _______________________________________________________,
(ФИО, должность, контактный телефон)
действующего на основании ________________________________________________,
(доверенность №, дата, устав и т.д.)
Заказчик _________________,
в лице руководителя ___________________,
действующего на основании __________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Поставщик осуществил ввод в эксплуатацию товара, а Заказчик принял следующий товар к
эксплуатации согласно Спецификации на товар (Приложение № __ к Договору) и
Техническим Заданием (Приложение № __):
_____________________________________________________________
(наименование оборудования, заводской номер)
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает требованиям Договора от « ___ »
___________ № __________________.
Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию товару претензий не имеет.
Поставщиком проведен инструктаж (обучение) по использованию и обслуживанию
введенного в эксплуатацию товара специалистов Заказчика.
В результате проведенного инструктажа (обучения) специалисты Заказчика могут
самостоятельно и эффективно использовать полученный товар, проводить его текущее
обслуживание.
Гарантия на оборудование составляет ___________ месяцев с момента ввода в эксплуатацию
и подписания настоящего Акта обеими Сторонами.
Заказчик
Поставщик
______________________/____________
м.п.
________________________/___________
м.п.