ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Н.Новгород ______________ 200__ г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Н.Новгород
______________ 200__ г.
ИП Гуселев И.Г.. именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора, Гуселева Игоря Геннадьевича.,
действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________., именуемый в
дальнейшем “Покупатель”, в лице _______________________________________________., действующего на основании
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик изготавливает и поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает товар (далее Товар) в количестве,
качестве, ассортименте, указанным в спецификациях (счетах), выставляемыми Поставщиком, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания полномочными представителями сторон.
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена единицы Товара (партии, серии) указывается в спецификациях (счетах). Изменение цены на Товар в течение
срока действия договора не допускается. Цена указывается в рублях и включает в себя НДС .
2.2. Цена Товара включает стоимость Товара, тары и упаковки, а также затраты по хранению Товара на складе
Поставщика и другой необходимой документации, расходы по транспортировке до места назначения.
.3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Доставка товара осуществляется Поставщиком на условиях – доставки до покупателя, в сроки, определенные
сторонами.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Поставщика:
4.1.1. Доставить и передать Товар Покупателю или грузополучателю в сроки, указанные в спецификациях
4.1.2. Передать одновременно с Товаром Покупателю следующие документы:
а) товарная накладная, счет-фактура;
б) сертификат качества и \ или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический
сертификат и т.п.);
в) другие необходимые документы по требованию Покупателя.
4.2. Обязанности Покупателя:
4.2.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар в течение 3 (трех) дней с момента его
поступления в место доставки. по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы
(накладную или акт сдачи-приемки).
4.3.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить
сохранность этого товара (ответственное хранение) за счет Поставщика. Поставщик обязан вывести товар, принятый
Покупателем на ответственное хранение, или распорядится им в разумный срок.
4.4. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента оплаты. Риск случайной гибели
несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата Товара по настоящему Договору производится по наличному или безналичному расчету
 ________ % от суммы предоплата, _________% от суммы поставки в срок не позднее 3 дней с момента
подписания сторонами акта сдачи приемки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% (пять десятых
процента) от стоимости несвоевременно поставленного в соответствии с графиком Товара за каждый день просрочки.
6.2 За нарушение сроков оплаты Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% (пять десятых
процента) от суммы оплаты за каждый день просрочки.
6.3. В случае передачи некомплектного (или бракованного) товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать
от Поставщика:
 соразмерного уменьшения покупной цены;
 доукомплектования товара в разумный срок;
 потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
6.4. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан без промедления заменить некачественный
Товар качественным или, по требованию Покупателя, возместить Покупателю стоимость некачественного Товара.
6.5. Транспортные расходы по возврату некачественного Товара относятся на счет Поставщика.
6.6. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого
ущерба.
6.7. Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 6.1.-6.6., стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС МАЖОР
1
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением,
например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, террористических
актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны
правительства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных
обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору,
сроки выполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно
влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных
обстоятельств.
7.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств
по настоящему договору. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного
органа.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров.
8.2. В случае, если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п. 8.1., все споры и разноглася по
настоящему договору и в связи с ним решаются в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до
________________
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Договор может быть расторгнут:
10.2.1. По соглашению сторон.
10.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.3. По обстоятельствам, указанным в пункте 7.1. настоящего договора.
10.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
10.4. Допускается перемена лиц в обязательстве (в том числе частичная) только с письменного согласия сторон.
10.5. Поставщик может передавать Покупателю стенды, образцы и другую рекламную продукцию на ответственное
хранение. В случае порчи или утери данных предметов Покупатель возмещает их стоимость соответственно накладным.
10.6. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом
положении сторон, считается конфиденциальной и не полежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период
действия настоящего договора, так и по окончании срока его действия.
10.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Адрес юридический: 606000,Дзержинск, пр-т Дзержинского, 4-44
Адрес почтовый: 603157, Нижний Новгород, ул.Нартова, 6 (территория АЗС)
Свидетельство: серия 52 №003503214 выдано 07.02.2006 МИФНС №2 по Нижегородской области
ИНН 524912783070 ОГРН 306524903800042
Банковские реквизиты:
ИП Гуселев И.Г., Дзержинское отделение №4342, Р/с 408 028 100 421 601 025 25 в Волго—Вятском Банке СБ РФ г. Нижний
Новгород БИК 042202603 Кор.Сч. №30101810900000000603
.
10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1.Поставщик: ИП Гуселев И.Г.
Адрес юридический: 606000,Дзержинск, пр-т Дзержинского, 4-44
Адрес почтовый: 603157, Нижний Новгород, ул.Нартова, 6 (территория АЗС)
Свидетельство: серия 52 №003503214 выдано 07.02.2006 МИФНС №2 по Нижегородской области
ИНН 524912783070 ОГРН 306524903800042
Банковские реквизиты:
ИП Гуселев И.Г., Дзержинское отделение №4342, Р/с 408 028 100 421 601 025 25 в Волго—Вятском Банке СБ РФ г. Нижний
Новгород БИК 042202603 Кор.Сч. №30101810900000000603
11.2.Покупатель:
12.2.Покупатель:
Поставщик
_______________________
Гуселев И.Г.
м.п.
Покупатель
_______________________
(ф.и.о.)
м.п.
2