Проект договора о закупках Лицензии

ДОГОВОР № ___________ЦД/_________
(номер ЦД) / (номер Поставщика)
от «___»________2015 года
(дата регистрации в ЦД)
о закупках лицензии на программные продукты
г. Алматы
«____» ______________2015 года
(дата подписания /регистрации Поставщика)
Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг", именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Капышева Бахытжана Хабдешевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, являющееся
резидентом/нерезидентом Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами приобретения товаров,
работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан и юридическими лицами, в
отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан является учредителем
(уполномоченным органом) либо акционером, утвержденными постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 260 (далее –
Правила), и ______________ (протоколом или указать иное основание заключения договора),
заключили настоящий договор о закупках лицензии на программные продукты (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик при проведении закупок ___________________ (далее – Товар)
способом _________ принял ценовое предложение Поставщика, в которой указана цена
_______ тенге _______ тиын (____________ тенге _____ тиын) за единицу Товара без учета
НДС.
1.2.
Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство
осуществить поставку Товара в соответствии со спецификацией, наименованием и
количеством, указанным в Приложении к Договору, в срок и на условиях, предусмотренных
Договором.
1.3.
Товар должен соответствовать Приложению к Договору или быть выше
параметров, указанных в технической спецификации.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ______ тенге ___ тиын (__________ тенге ___ тиын), с
учетом НДС/ либо без учета НДС (далее – Цена Договора) и состоит из цены Товара в
размере __________ тенге ___ тиын (______________тенге ____ тиын), и НДС в размере
__________ тенге ___ тиын (__________ тенге ___ тиын). Цена Договора включает все
расходы Поставщика, связанные с производством и (или) поставкой Товара, включая
страхование, оплату налогов, пошлин и иных платежей (при необходимости).
Цена Договора может уменьшаться в зависимости от объема приобретаемого Товара
без изменения цены за единицу Товара.
2.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перевода денег на
банковский счет Поставщика в размере 100% (сто процентов) от Цены Договора в течение 3
(трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета на оплату и подписания
ответственными лицами Сторон акта приема-передачи Товара (далее – Акт приемапередачи) в полном объеме и предоставления Поставщиком счета-фактуры.
2.3. Все налоги и сборы уплачиваются в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении
налогов, пошлин и иных подобных платежей в бюджет, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие
изменения в Договор путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
1) принять поставленный Товар на основании Акта приема-передачи в соответствии с
условиями Договора;
2) своевременно и в полном объеме осуществить оплату за поставленный Товар,
соответствующий условиям Договора, в порядке и в сроки, согласно условиям Договора.
3.2. Заказчик вправе:
1) в процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества и количества
Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации (Приложение к
Договору);
2) назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль над ходом
поставки Товара, качеством и количеством поставляемого Поставщиком Товара;
3) в случае обнаружения в процессе приема-передачи Товара, в том числе в период
гарантийного срока, недостатков, несоответствий, недоработок (далее – дефекты) в Товаре
требовать его замены на новый, аналогичный по цене и качеству Товар в установленный
Договором срок либо отказаться от принятия Товара и его оплаты, направив
мотивированный письменный отказ Поставщику;
4) расторгнуть Договор в одностороннем порядке на любом этапе:
- в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по Договору;
- при нецелесообразности его дальнейшего выполнения, письменно уведомив об этом
Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения
Договора;
- в случае выявления Заказчиком нарушения Поставщиком ограничений,
предусмотренных пунктом 27 Правил, а также оказания содействия Поставщику, не
предусмотренного Правилами;
- если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, с момента
письменного уведомления Поставщика. При этом Заказчик не несет финансовой обязанности
по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не
наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или
применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;
5) после получения уведомления от Поставщика в соответствии с подпунктом 6) пункта
3.3. Договора, оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения
Договора путем внесения изменений в Договор.
3.3. Поставщик обязуется:
1) поставить Товар надлежащего качества, в соответствии с технической
спецификацией (Приложение к Договору), в количестве, в срок и на условиях,
предусмотренных Договором, до Места поставки, указанного в пункте 4.1 настоящего
Договора, за собственный счет, с приложением копий счетов-фактур, накладных на Товар;
2) сдать Заказчику поставленный Товар на основании Акта приема-передачи;
3) в случае выявления Заказчиком несоответствий технической спецификации
(Приложение к Договору) в процессе приема-передачи Товара, осуществить его замену на
новый, аналогичный по цене и качеству Товар за свой счет в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика;
4) нести риск утраты, порчи или случайного повреждения Товара до момента
подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи;
5) возвратить сумму, полученную по Договору, и выплатить неустойку в размере,
определенном разделом 6 Договора в случае расторжения Договора по требованию
Заказчика в одностороннем порядке в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору;
6) незамедлительно должен направить Заказчику письменное уведомление о факте
задержки, её предположительной длительности и причине (ах), если в период выполнения
Договора Поставщик или его субподрядчик (-и) в любой момент столкнутся с условиями,
мешающими своевременному выполнению Договора;
7) ни полностью, ни частично не передавать кому-либо свои обязательства по Договору
без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.4. Поставщик вправе получить оплату за поставленный Товар в соответствии с
условиями Договора.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за собственный счет по адресу: г.
Алматы, мкр. Самал-1, дом 28 (далее – Место поставки), в течение пятнадцати рабочих дней
со дня вступления в силу договора.
4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.
4.3. Поставляемый товар подлежит проверке на соответствие данной технической
спецификации у Заказчика.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует качество поставленных Товаров в соответствии с
требованиями Заказчика.
5.2. Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие
меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры
по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам,
которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6.2. За исключением форс-мажорных обстоятельств, в случае нарушения Поставщиком
сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, Заказчик без ущерба другим своим
правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика, а Поставщик оплачивает Заказчику
неустойку:
1) в случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.1. Договора, пеню в размере
0,1% (ноль целых одной десятой процента) от Цены Договора за каждый календарный день
задержки, включая день поставки Товара, но не более 5% (пять процентов) от Цены
Договора;
2) в случае нарушения срока устранения несоответствий данной технической
спецификации поставляемого Товара либо его замены на новый, аналогичный по цене и
качеству Товар, пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от цены за
соответствующую единицу Товара, согласно Договору, за каждый календарный день
задержки, включая день замены Товара, но не более 5% (пять процентов) от Цены Договора.
6.3. В случае отказа от замены Товара, имеющего несоответствия данной технической
спецификации, на новый, аналогичный по качеству и цене Товар, Поставщик обязуется
возвратить Заказчику цену за соответствующую единицу Товара, согласно Договору, а также
оплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора.
6.4. В случае нарушения срока оплаты по Договору Заказчик оплачивает Поставщику
пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процентов) от суммы, подлежащей оплате, за
каждый операционный день задержки, включая день оплаты, но не более 5% (пять
процентов) от Цены Договора.
6.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по Договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% (десять
процентов) от Цены Договора.
6.6. В случае разглашения конфиденциальной информации Поставщик выплачивает
Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора.
6.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик
вправе самостоятельно, без согласия Поставщика, удержать сумму неустойки, штрафа, пени,
предусмотренных условиями Договора, при осуществлении оплаты.
6.8. Оплата неустойки, штрафа, пени, не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору.
6.9. Если Заказчик выступает инициатором расторжения Договора, не по вине
Поставщика (неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по договору), Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические
затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная
предоставляющей Стороной как конфиденциальная (в том числе техническая документация,
планы, чертежи, модели, образцы или иная информация, представленная Заказчиком или от
его имени другими лицами), не может разглашаться другой Стороной никакой третьей
стороне без письменного разрешения Стороны, предоставляющей указанную информацию,
за исключением случаев:
1) предоставления персоналу, который привлечен Поставщиком для выполнения
Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально
и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств;
2) если такое разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на
основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.
7.2. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует
какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации
Договора.
7.3. В случае разглашения конфиденциальной информации, Стороны несут
ответственность в соответствии с разделом 6 Договора.
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления
следующих обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений и иных
стихийных бедствий, экологических катастроф, военных действий, гражданской войны,
народных волнений, массовых беспорядков или забастовок, принятия нормативных
правовых и правовых актов Республики Казахстан, которые Стороны не могли предвидеть и
которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
Договору. Срок исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств
непреодолимой силы, передвигается на период действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по
Договору, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении
обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора, с указанием их причин, а также
представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного органа.
Факты, являющиеся общеизвестными, не требуют доказательств. При этом Стороны имеют
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, после чего ни одна
из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо
убытков.
8.3. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик
продолжает исполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и
ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных
обстоятельств.
9. УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во
внесудебном порядке.
9.2. Если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.3. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан и в случае
возникновения споров, они будут рассматриваться в специализированном межрайонном
экономическом суде города Алматы или, в случае заключения договора с нерезидентом(-ами)
- в арбитражном суде на территории Республики Казахстан по месту нахождения
Заказчика..
10. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в
письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным
соглашением и подписываются Сторонами.
10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случаях:
1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, а также вовлечен в
судебный процесс. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не
несет никакой финансовой ответственности по отношению к Поставщику;
2) нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора;
3) задержки Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных условиями
Договора, более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
4) несоблюдения Поставщиком требований к качеству Товара;
5) неустранения Поставщиком недостатков, обнаруженных в ходе приемки Товара, в
течение сроков, определенных Договором;
6) в иных случаях, предусмотренных Договором.
10.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его
расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора
за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, по
истечении которых Договор считается расторгнутым. В уведомлении должна быть указана
причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных
обязательств, а также дата расторжения Договора. В случае расторжения Договора
Поставщик имеет право требовать оплату только за Товар, фактически поставленный на день
расторжения Договора, на основании подтверждающих документов.
10.5. В случае досрочного расторжения Договора Стороны в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней с даты расторжения Договора производят взаиморасчет за фактически
поставленный Товар на дату, предшествующую дате расторжения Договора.
11. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу со дня его регистрации у Заказчика и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор составлен в двух экземплярах: на государственном и на русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу.
12.2. Договор составляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 июля
1997 года «О языках в Республике Казахстан».
12.3. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не
прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.
13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Поставщик
Республика Казахстан, г. Алматы,
мкр. Самал-1, дом 28
БИН 970740000154
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ706010131000043597
Алматинский обл. филиал №139900
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 262 03 09
от Заказчика:
Президент
от Поставщика:
________________ Капышев Б.Х.
_______________ ____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № ____ ЦД/ _______
(номер ЦД) (номер Поставщика)
от «_______» _________ 2015 года
(дата регистрации в ЦД)
от «______» ____________ 2015 года
(дата подписания/регистрации Поставщика)
Техническая спецификация
№
лот
а
Наименование
Товара
Описание
Товара
Место
поставки
Ед.
измерен
ия
Колво
1
1.
2
Лицензия на
программный
продукт
4
г.
Алматы,
мкр.
Самал-1,
д. 28
5
штука
6
20
2.
Лицензия на
программный
продукт
г.
Алматы,
мкр.
Самал-1,
д. 28
штука
55
3.
Лицензия на
программный
продукт
3
Лицензия
(право
пользования) на
программный
продукт операционная
система, для
рабочих
станций
Лицензия
(право
пользования) на
офисные
программные
продукты
Лицензия
(право
пользования) на
программный
продукт для
управления
реляционными
базами данных
г.
Алматы,
мкр.
Самал-1,
д. 28
штука
3
Цена
за ед.
измер.
(тенге)
7
Цена без
учета
НДС
(тенге),
8
ИТОГО:
Сумма НДС:
Цена итого:
Итого: Цена Договора, с учетом суммы НДС, составляет __________ тенге ___ тиын
(________________ тенге ___ тиын).
В цену Товаров включены все расходы Поставщика, связанные с оказанием им
сопутствующих услуг по доставке Товара, а также любые другие расходы Поставщика.
№ 1. Технические характеристики Лицензии (право пользования) на программный
продукт - операционная система, для рабочих станций:
Корпоративная лицензия компании Microsoft по программе "Open License" предназначенная
для организации производственного процесса.
1. Полное наименование лицензии - Microsoft Windows Professional 10 Sngl OLP 1 License
NoLevel Legalization GetGenuine wCOA.
2. Форма поставки – Именная корпоративная лицензия.
3. Объем лицензии – Полная (Full).
4. Вид лицензии – Open License Standard.
5. Срок действия – Бессрочная.
6. Данная лицензия должна давать право на использования как текущих версий
операционной системы Windows, так и предыдущих версий операционной системы Windows.
7. Данная лицензия должна давать право использования на территории Республики
Казахстан бесплатного телефонного номера информационно-технической поддержки
операционных систем Windows.
Лот №2. Технические характеристики Лицензии (право пользования) на офисные
программные продукты:
Корпоративная лицензия Майкрософт по программе "Open License" предназначенная для
организации производственного процесса.
1. Полное наименование лицензии - Microsoft Office 2013 Sngl OPEN 1 License No Level.
2. Форма поставки – Именная корпоративная лицензия.
3. Объем лицензии – Полная (Full).
4. Вид лицензии – Open License Standard.
5. Срок действия – Бессрочная.
6. Лицензия должна давать право использования следующего состава пакета офисных
приложений:
1) Microsoft Word 2013;
2) Microsoft Excel 2013;
3) Microsoft PowerPoint 2013;
4) Microsoft Outlook 2013;
5) Microsoft OneNote 2013;
6) Microsoft Publisher 2013.
7. Лицензия должна давать право использования русскоязычного интерфейса офисных
приложений.
8. Данная лицензия должна предоставлять право на использования, как текущих версий
программного обеспечения Microsoft Office 2013, так и предыдущих версий Microsoft Office.
9. Данная лицензия должна давать право использования на территории Республики
Казахстан бесплатного телефонного номера информационно-технической поддержки
офисных приложений, указанных в пункте №6.
Лот №3. Технические характеристики Лицензии (право пользования)
программный продукт для управления реляционными базами данных:
на
Корпоративная лицензия Майкрософт по программе "Open License" без подписки Software
Assurance (SA) для Коммерческой организации предназначенная для организации
производственного процесса.
1. Полное наименование лицензии - Microsoft SQL Server Standard Edition 2014 Sngl
OPEN 1 License No Level.
2. Форма поставки – Именная корпоративная лицензия.
3. Объем лицензии – Полная (Full).
4. Вид лицензии – Open License Standard.
5. Срок действия – Бессрочная.
6. Лицензия должна давать право использования русскоязычного интерфейса программного
обеспечения для управления реляционными базами данных.
7. Данная лицензия должна предоставлять право на использования, как текущих версий
программного обеспечения Microsoft SQL Server 2014, так и предыдущих версий Microsoft
SQL Server.
8. Данная лицензия должна предоставлять право на использования, программного
обеспечения Microsoft SQL Server 2014 в следующих операционных системах Microsoft:
1. Windows Server 2008 R2 Datacenter с SP1, 64-разрядная;
2. Windows Server 2008 R2 Enterprise с SP1, 64-разрядная;
3. Windows Server 2008 R2 Standard с SP1, 64-разрядная;
4. Windows Server 2008 R2 Web с SP1, 64-разрядная;
5. Windows Server 2008 Datacenter с SP2, 64-разрядная;
6. Windows Server 2008 Enterprise с SP2, 64-разрядная;
7. Windows Server 2008 Standard с SP2, 64-разрядная;
8. Windows Server 2008 Web с SP2, 64-разрядная;
9. Windows Server 2008 Datacenter с SP2, 32-разрядная;
10. Windows Server 2008 Enterprise с SP2, 32-разрядная;
11. Windows Server 2008 Standard с SP2, 32-разрядная;
12. Windows Server 2008 Web с SP2, 32-разрядная.
от Заказчика:
от Поставщика:
_______________ __________
_______________ __________