договор технического обслуживания

Договор №
на техническое обслуживание сенсорного терминала
«__» _________ 20__г.
г. Томск
Наименование организации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице должность
ФИО, действующего на основании документа, с одной стороны, и ООО «Универсальные
Терминал Системы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора ФИО,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обслуживанию
сенсорного терминала, принадлежащего Заказчику.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
- ежемесячное профилактическое обслуживание системы;
- выезды для диагностики неисправного оборудования;
- демонтаж вышедшего из строя оборудования;
- восстановление работоспособности системы в случаях, требующих демонтажа
оборудования и устранения его неисправностей в техническом центре Исполнителя;
- доставку и монтаж оборудования.
1.3. Приобретение нового оборудования осуществляется путем оплаты разовых счетов при
предоставлении необходимых документов.
1.4. Включение нового оборудования в систему производится по согласованию с Заказчиком
после приобретения им оборудования у Исполнителя.
1.5. Ремонт либо замена неисправного оборудования производится за отдельную плату в
случаях несоблюдения условий эксплуатации, повлекших за собой выход оборудования из
строя, в следующих случаях:
- воздействие на оборудование химических реактивов или других активных веществ;
- неосторожное обращение, приведшее к механическим повреждениям оборудования;
- модификация оборудования без согласования с Исполнителем;
- ремонт оборудования специалистами другого предприятия.
1.6. В случаях, попадающих под действие п. 1.5., на время ремонта Заказчику не
предоставляется во временное пользование единица оборудования для замены.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Абонентская плата за работы, осуществляемые по настоящему Договору, составляет сумму,
равную 1000 рублей в месяц, согласно Приложению 3 настоящего Договора. Основанием для
оплаты являются предоставляемые Исполнителем и подписанные Заказчиком:
- акт технического обслуживания;
- акт выполненных работ.
2.2. Выезды для диагностики и ремонт оборудования в случаях, попадающих под действие
п.1.5. оплачиваются отдельно. Основанием для оплаты являются предоставляемые
Исполнителем и подписанные Заказчиком:
- акт осмотра;
- акт дефектов;
- акт выполненных работ.
2.3. Оплата за техническое обслуживание системы производится в течение 5-ти банковских
дней после подписания акта выполненных работ и представления необходимых документов.
Договор _________от «__»______20__ г.
2.4. Расчеты за выполненные работы и приобретаемое оборудование производятся Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Оборудование принимается на техническое обслуживание после подписания Договора.
4.2. Заказчик обеспечивает доступ на объект представителям Исполнителя в установленном
порядке.
4.3. Исполнитель выполняет режимные требования Заказчика.
4.4. Исполнитель ежемесячно проводит техническое обслуживание оборудования.
4.5. Ежемесячно после проведения технического обслуживания стороны настоящего Договора
подписывают акт выполненных работ, который является основанием для осуществления
расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
- Определить совместно с Заказчиком порядок и режим выполнения работ.
- Качественно и в установленные Договором сроки выполнять и сдавать результаты работ
Заказчику.
- Производить экспертную оценку устаревшего и неремонтопригодного оборудования с
целью рекомендательных предложений по замене.
5.2. Заказчик обязан:
- Предоставить для выполнения работ Исполнителем отапливаемое помещение в холодное
время года и крытую помещение в дождливую погоду.
- Предупреждать Исполнителя об обстоятельствах, могущих привести к порче
оборудования.
- Произвести оплату на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.3. Исполнитель вправе:
- Приостановить техническое обслуживание в случае нарушения Заказчиком порядка
оплаты работ на срок задержки оплаты.
5.3. Заказчик вправе:
- Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.
- Требовать устранения недостатков, выявленных при приемке результатов работы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.
6.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных пп.: 1.2., 3.1., 4.4. настоящего Договора,
Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования об уплате пени в размере 0,04% за
каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ по Договору.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, указанных в разделе 2 настоящего
Договора, он выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,04% от стоимости
неоплаченных работ за каждый день просрочки.
Договор №_________от «__»______20__ г.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в действие с момента его
подписания сторонами.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае задержки
Исполнителем хода выполнения работ по его вине на срок 1 (один) месяц.
8.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае задержки
Заказчиком платежей, предусмотренных настоящим Договором, на срок 1 (один) месяц.
8.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении десяти дней после
письменного уведомления одной из сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Томска.
Решение указанного Арбитражного суда является окончательным.
9.2.Изменения положений и условий настоящего Договора считаются действительными и
приобретают обязательную силу для обеих сторон, если они оформлены дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
9.3.Договор и Приложения составляются в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- календарный план проведения работ - Приложение №1;
- перечень оборудования и программного обеспечения, входящего в сенсорный терминал и
принимаемого на обслуживание - Приложение №2;
- стоимость работ - Приложение №3.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
ЗАКАЗЧИК
ПОДПИСИ СТОРОН
Директор
//
(подпись)
М.П.
Директор
_______________________/ /
(подпись)
М.П.
Договор _________от «__»______20__ г.
Приложение № 1
К Договору № _______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на проведение работ по техническому обслуживанию
сенсорного терминала
Начало действия «__»_______20__г.
Наименование работ
1.Техническое
обслуживание сенсорного
терминала
2. Выезд к Заказчику для
диагностики
неисправностей
3. Мелкий ремонт
вышедшего из строя
оборудования
4. Профилактическое
обслуживание сенсорного
терминала
Срок выполнения
Основание для
выполнения
В течение года
п.1.1. Договора
В течение суток с момента
поступления вызова
П. 2.1. Договора
В течение 3 суток с момента
диагностики неисправности
П 2.2. Договора
1 раз в месяц по
согласованному графику
П.1.2. Договора
Договор №_________от «__»______20__ г.
Приложение № 2
К Договору ________
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
передаваемых на техническое обслуживание
Перечень оборудования:
№
Инд. номер
пп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень программного обеспечения:
№
Наименование
пп.
Наименование
Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
Количество
Договор _________от «__»______20__ г.
Приложение № 3
К Договору _______
СТОИМОСТЬ РАБОТ
по обслуживанию сенсорного терминала
Работы, включённые в абонентскую плату:
Наименование
работ
Количество,
шт.
Цена за
ед./мес
руб.
Общая
сумма/мес
руб.
Общая
сумма/год руб.
Профилактическое
обслуживание
оборудования
Обслуживание
программного
обеспечения
Обновление
программного
обеспечения
Итого:
________ руб.
Дополнительные работы:
Наименование
работ
Выезд к Заказчику
для диагностики
неисправностей
или мелкого
ремонта, согласно
п. 2.2. Договора
Ремонт
вышедшего из
строя
оборудования
Стоимость руб.
800
По согласованию с Заказчиком