договор поставки и монтажа - Газпромнефть-Северо

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА №
г. Санкт-Петербург
« » Апрель 2014 г.
____________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального
директора______________________, действующей на основании____________, с одной стороны, и
__________________именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется поставить, смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить, в соответствии с условиями настоящего Договора, сложнотехническую продукцию (далее по тексту - «Оборудование»), наименование, ассортимент,
количество, стоимость и срок поставки которого указаны в Приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью данного договора.
1.2. На момент передачи Заказчику заказанного им Оборудования, последнее должно
принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не
являться предметом исков третьих лиц, что гарантируется Исполнителю.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Заказанное Оборудование доставляется на указанный Заказчиком Объект. Время доставки и
начала монтажных работ согласуются в рабочем порядке по каждому Объекту.
2.2. Доставка на указанный Заказчиком Объект и погрузочно-разгрузочные работы на Объекте
Заказчика осуществляются силами Исполнителя за его счёт.
2.3. Приемка Оборудования по количеству, номенклатуре, качеству и т.п. осуществляется на
Объекте представителем Заказчика. Факт произведенной приемки подтверждается подписанием
уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по унифицированной форме
ТОРГ-12.
2.4. Право собственности на Оборудование, а так же риск случайной гибели или случайного
повреждения Оборудования переходит к Заказчика с момента уполномоченными представителями
Сторон товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12. На период производства
монтажных и пусконаладочных Работ, в период доработок и устранения замечаний/недоделок
Исполнитель несет ответственность за сохранность Оборудования в полном объеме.
2.5. По окончании монтажа, Исполнитель извещает Заказчика о завершении монтажа и
направляет Заказчику подписанный с его стороны Акт сдачи-приемки монтажа. Если при приемке
будут обнаружены недостатки в выполненных Работах, они указываются в акте, подписываемым
уполномоченными представителями сторон. В акте указывается перечень необходимых доработок
и сроки их выполнения, а также другие данные, относящиеся к качеству выполненных Работ.
3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая
стоимость
Оборудования,
монтажа
и
пуско-наладочных
работ
составляет______________, включая НДС 18%., в том числе стоимость поставляемого
Оборудования составляет_____________, стоимость работ по монтажу и пуско-наладке составляет,
_________включая НДС 18%.
3.2. Окончательный расчет за ворота автоматических моек производится после утверждения
Заказчиком Акта сдачи-приемки ворот автоматических моек не позднее 5(пяти) банковских дней с
даты выставления счета Поставщиком.
3.3. Покупатель оплачивает денежную сумму в размере 100% стоимости Работ в течение 3
(трех) рабочих дней со дня выполнения монтажных и пуско-наладочных работ и подписания
Сторонами Актов сдачи-приёмки монтажных и пуско-наладочных работ.
3.4. Датой платежа по настоящему Договору считается дата списания денежных средств,
указанных в п. 3.1. настоящего Договора, с расчетного счета Покупателя.
3.5. Валюта платежа – российский рубль.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Оборудования Заказчиком, Заказчик на
основании письменного требования Исполнителя оплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,1% (Одной десятой процента) от стоимости указанной в соответствующем счёте на
Оборудование, за каждый день нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости Оборудования, но
не более 10% от стоимости Оборудования.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки (доставки)
Оборудования,
определённых в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Заказчик оставляет за
собой право начислить и потребовать, а Исполнитель обязуется оплатить Заказчику по требованию
(счету) последнего неустойку в размере 0,1% (Одной десятой) процента от стоимости указанной в
соответствующем счёте на Оборудование, за каждый день просрочки поставки, но не более 10% от
стоимости Оборудования.
4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков в Работах,
установленных в Акте сдачи-приемки монтажа, Заказчик оставляет за собой право начислить и
потребовать, а Исполнитель обязуется оплатить Заказчику по требованию (счету) последнего
неустойку в размере 0,1% (Одной десятой) процента от стоимости указанной в соответствующем
счёте на Оборудование, за каждый день просрочки поставки, но не более 10% от стоимости
Оборудования.
4.4. Во всем остальном, что не указано в настоящем разделе Договора, Стороны несут
ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
4.5. Все споры и разногласия решаются Сторонами путём переговоров. При не достижении
согласия спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ
5.1. Исполнитель гарантирует, что качество передаваемого Заказчику Оборудования
соответствует стандартам качества, действующим в РФ, а также, что передаваемое Оборудование
исправно и не имеет дефектов изготовления.
5.2. Исполнителем устанавливается гарантийный срок на поставляемое в рамках настоящего
Договора Оборудование. Продолжительность гарантийного срока составляет 12 месяцев после
подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Юридический адрес:
191024 , г. Санкт-Петербург,
ул. Херсонская, д.12-14, литера А.
Тел. (812) 449-07-07, факс (812) 449-50-83
Почтовый адрес:
191024 , г. Санкт-Петербург,
ул. Херсонская, д.12-14, литера А.
ИНН 7827004526, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 9000 0000 2851
Филиал «Газпромбанк» (ОАО)
в г. Санкт-Петербурге
К/с 3010 1810 2000 0000 0827
БИК 044030827
ОКВЭД 51.51.2, 51.51.3
ОКПО 25890644
Заместитель Генерального директора по
продажам
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
_________________ Шлык А. В.
М.П.
Приложение №1
к Договору № -2014
от « » Апрель 2014 г.
п/п
Описание
Комплект ворот 2.5, размером
3000*2500мм, включающий:
 створки и механизм
управления для наружной
установки,
 4 окна (по одному в
каждой секции) 400*800
мм,
 чувствительные кромки,
 фотобарьеры
 трехкнопочный пульт
управления
1.
Итого:
Колво
Цена с учетом НДС
18%, руб.
2
2
Перечень Объектов:
1. АЗС № 38, ул. Потапова, д.7 – 2 комплекта.
Срок поставки –
Длительность монтажа на 1 объекте – не более
календарных дней.
График монтажа Стороны согласуют в рабочем порядке.
Для начала монтажа на объекте необходимо
Заказчик
Заместитель Генерального директора по
продажам
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
_________________ Шлык А. В.
М.П.
Исполнитель
Сумма