Приложение №1 к запросу котировок от «9» июля 2009 г

Приложение №1
к запросу котировок от «9» июля 2009 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Дата: «___» июля 2009 г.
Кому: Муниципальное учреждение «Администрация Шегарского сельского поселения»
(наименование заказчика)
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок по предмету: Выполнение работ по восстановлению ровности
проезжей части автомобильных дорог на территории Шегарского сельского поселения в 3 квартале 2009 года ул.
Гагарина, Весенняя, Школьная, Майская, Суворова, Мичурина с. Мельниково, Шегарского района, Томской области.
Наименование (юридическое лицо либо физическое лицо)_______________________________________
_____________________________________________________________________расположенное по адресу:
___________________________________________________________________________________________
ФИО и должность руководителя
Контактный телефон/факс
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Р/счёт
В ______________
БИК
К/счёт
Соглашаемся выполнить работы, согласно запросу котировок от «9» июля 2009 года на общую сумму
____________________________________________________рублей с учетом расходов на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, в срок до «7» августа 2009 года, в соответствии с условиями, изложенными в Вашем
извещении о проведении запроса котировок от «9» июля 2009 г.
Место выполнения работ: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Гагарина, Весенняя, Школьная,
Майская, Суворова, Мичурина
Цена муниципального контракта _________________________________________________________
Срок и условия оплаты: __________________________________________________________________
Подтверждаем, что на период действия контракта цена контракта является строго фиксированной и на
протяжении всего действия контракта не может быть изменена.
Подтверждаем следующее:
- деятельность нашей организации соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта;
- в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, процедура банкротства;
- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок;
- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период у нас отсутствует.
В случае если наше предложение будет признано лучшим и нашей заявке на участие в запросе котировок
будет присвоен первый номер, обязуемся в течение 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок на участие в запросе котировок заключить контракт с Заказчиком в соответствии с условиями
предусмотренными в запросе котировок.
Руководитель организации /____________________/ /
(индивидуальный предприниматель) (подпись)
М.П.
/
(ФИО полностью)
Приложение 2
к запросу котировок от «9» июля 2009 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на летнее содержание дорог
с. Мельниково
«__» июля 2009
Муниципальное учреждение «Администрация Шегарского сельского поселения», именуемая в
дальнейшем «Муниципальный Заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), действующая от имени
муниципального образования «Шегарское сельское поселение», в лице Главы поселения Матросова
Юрия
Даниловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, по итогам запроса котировок
«Выполнение работ по восстановлению ровности проезжей части автомобильных дорог на
территории Шегарского сельского поселения в 3 квартале 2009 года в с. Мельниково, ул. Гагарина,
Весенняя, Школьная, Майская, Суворова, Мичурина
(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок «___» июля 2009 года), заключили
настоящий Муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по предмету: Выполнение
работ по восстановлению ровности проезжей части автомобильных дорог на территории Шегарского
сельского поселения в 3 квартале 2009 года в с. Мельниково, ул. Гагарина, Весенняя, Школьная,
Майская, Суворова, Мичурина
Объем выполнения работ – 52,2 км
Место выполнения: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Гагарина, Весенняя,
Школьная, Майская, Суворова, Мичурина
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ: с «27» июля 2009 года по «7» августа 2009
года.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Государственными стандартами и другими нормативными документами к
состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных
сооружений, придорожной полосы и т.д., а также в соответствии с природоохранными
мероприятиями и действующими санитарными нормами.
Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог, произошедшее по
независящим от Подрядчика причинам, не является нарушением контрактных обязательств.
3.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций,
привлекаемых к выполнению специализированных работ. В любом случае Подрядчик несёт
прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
3.3. Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех случаях повреждения участков
дорог и сооружений на них, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их
причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах.
3.4. При выполнении объёмных работ, в целях сокращения сроков производства работ и
недопущения ухудшения условий движения транспортных средств (сужение проезжей части
дорог, создание помех для движения автотранспорта, ограничение скорости движение и т.д.) на
дороге, Подрядчик обязан организовать двух - трёхсменный режим работы при семидневной
рабочей неделе.
3.5. Заказчик обязуется оплачивать работы Подрядчика в соответствии с п. 5.4 настоящего
муниципального Контракта.
3.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор исполнения Подрядчиком
настоящего Контракта, в частности за ходом и качеством выполняемых работ, за соблюдением
сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.
4. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ
4.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками
сдачи, установленными настоящим Контрактом.
4.2. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончанию выполнения
работ Исполнителем. Приёмка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком с участием
представителя от Подрядчика. Приёмка выполненных работ оформляется актом - приёмки,
который подписывается всеми членами Комиссии.
4.3. При отказе от подписания акта-приёмки кем-либо из членов Комиссии об этом в акте приёмки делается запись. Член Комиссии, отказавшийся от подписания акта-приёмки в
письменной форме должен мотивировать свой отказ.
4.4. После подписания Комиссией Заказчика акта-приёмки выполненных работ, стороны на
его основании составляют и подписывают акт сдачи-приёмки выполненных работ.
5. ОПЛАТА РАБОТ
5.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком из средств бюджета муниципального
образования «Шегарское сельское поселение».
5.2. Общая стоимость контракта составляет _________________________рублей, в том
числе НДС, и включает в себя:
- стоимость работ;
- страхование,
- уплата таможенных пошлин,
- транспортные расходы,
- налоги, сборы и другие обязательные платежи.
5.3. оплата выполненных работ будет осуществляться в рублях, в безналичной форме по
факту выполнения работ на основании счета-фактуры и актов сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик с момента получения вышеперечисленных документов перечисляет в течение 10
банковских дней на расчетный счет Подрядчика денежные средства в сумме, указанной в счетефактуре.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, повлёкших
ухудшение условий движения транспортных средств по участкам дорог Шегарского сельского
поселения, предусмотренных настоящим Контрактом, и сооружений на них, а также при
выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований
государственных стандартов и других нормативных документов, то Заказчик в письменном виде
уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и не оплачивает ему стоимость
невыполненных работ до полного устранения дефектов.
6.2. Подрядчик несёт имущественную, административную и иную ответственность за
последствия
дорожно-транспортных
происшествий,
произошедших
вследствие
неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие
обстоятельств непреодолимой силы).
6.3. Подрядчик при нарушении условий настоящего Контракта уплачивает Заказчику:
- в случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи работ, установленных настоящим
Контрактом, последний уплачивает штраф в размере равном одной трёхсотой ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день начала просрочки от
стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки.
- за нарушение требований, предъявляемых по содержанию дорог – пеню в размере 0,1%
от стоимости работ по настоящему Контракту за каждое выявленное нарушение. По факту
выявленных нарушений Комиссией Заказчика составляется акт;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом приёмки – пеню в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день
просрочки.
6.4. В случае нарушения Заказчиком установленных настоящим Контрактом сроков оплаты
выполненных работ, последний уплачивает пени в размере одной трёхсотой ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по
данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти
обстоятельства. Не являются форс-мажорными обстоятельствами: снегопады (в том числе
продолжительные и обильные), снежные заносы, запылённость.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в
течение 5 (Пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными
органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2.
влечёт за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае расторжения Контракта сторона обязана направить другой стороне
письменное уведомление, в котором сообщается намерение о расторжении настоящего
Контракта.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке по своей инициативе
в случаях:
- признания Подрядчика несостоятельным (банкротом);
- при трёхкратном срыве Подрядчиком выполнения контрактных обязательств,
поименованных в пункте 1.1 настоящего Контракта, предупредив об этом Подрядчика за 20
(Двадцать) дней до момента расторжения настоящего Контракта. В случае принятия Заказчиком
такого решения Подрядчик до истечения вышеуказанного срока обязан продолжать выполнение
работ, а также устранить допущенные дефекты и недоделки.
8.4. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае
прекращения финансирования.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к Контракту должны быть совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в
соответствии с условиями настоящего Контракта, являются его неотъемлемой частью.
9.2. Все споры по настоящему Контракту решаются путём переговоров, при не достижении
согласия споры решаются в Арбитражном суде Томской области.
9.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.4. Срок действия Контракта устанавливается с «27» июля 2009г. и действует до «7»
августа 2009г., но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему
Контракту.
9.5. Ответственные исполнители по данному муниципальному контракту со стороны
Заказчика: Муниципальное учреждение Администрация Шегарского сельского поселения в лице
Матросова Юрия Даниловича.
9.6. Ответственный исполнитель по данному муниципальному контракту со стороны
Подрядчика: ____________________________________(лицензия Подрядчика прилагается и
является неотъемлемой частью настоящего контракта).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
МУ Администрация Шегарского сельского
поселения
636130 Томская область Шегарский район
с.Мельниково ул. Московская 17
7016005744 / 701601001
р/с 402 048 103 000 000 00 239
БИК 046902001
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г. Томск
ПОДРЯДЧИК
______________________ / Ю.Д. Матросов/
_________________________/__________/