Документ 359760

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника по
финансово - экономическим вопросам
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
___________________И.Н. Никулин
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ МАЛОЙ СТОИМОСТИ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО
СООРУЖЕНИЮ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ
Заказчик – ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», тел. +7(495)797-44-41, электронный
адрес: info@gusda.ru.
Почтовый адрес Заказчика: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1.
1. Предмет закупки малой стоимости: право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ по сооружению водопропускной трубы.
2. Наименование, количество товара, работ, услуг приведены в техническом задании к
настоящей закупке (Приложение № 1).
3. Место поставки товара выполнения работ, оказания услуг: станция Ледяная Забайкальской
железной дороги, Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск.
4. Условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: оплата выполненных
Субподрядчиком строительно-монтажных Работ производится Подрядчиком ежемесячно в течение
5 (пяти) банковских дней после получения денежных средств от Генподрядчика на основании
подписанных Подрядчиком и оформленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ
по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригинала
счета.
5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
6. Начальная максимальная цена договора не должна превышать 1 755 611 (Один миллион
семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 46 коп., в том числе НДС (18%).
7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания договора
до 28 февраля 2013 г.
8. Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом затрат на
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
9. В случае согласия принять участие в поставке товара, выполнения работ, оказания услуг
просим предоставить заявку в письменной форме по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, каб. 110.
Если участник не успевает доставить заявку в письменном виде до даты и времени
окончания подачи заявок, то участник имеет право направить заявку по электронной почте
SokolovaMA@gusda.ru в виде отсканированных документов оригинала заявки с последующим
предоставлением оригинала заявки в течение двух дней с даты и времени окончания приема заявок.
В случае не предоставления в указанный срок оригинала заявки, заявка направленная по
электронной почте принята не будет.
Заявка должна быть подготовлена по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей
документации.
10. Срок предоставления заявок до 10 часов 00 минут 19.12.2012 года.
11. Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, каб. 110.
12. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: в течение 10 дней с даты
окончания приема заявок.
13. По результатам рассмотрения и оценки предоставленных заявок, участнику закупки малой
стоимости, подавшему заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей
документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем,
будет направлен один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора.
14. Срок подписания победителем в проведении закупки малой стоимости договора: проект
договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не
превышающий двадцать дней со дня признания участника победителем закупки малой стоимости.
Победитель должен предоставить Заказчику подписанный договор в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения проекта договора.
Если в указанный срок победитель не предоставит Заказчику подписанный договор,
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
15. Участники закупки обязаны вместе с заявкой предоставить копии следующих документов:
а) бухгалтерский баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный
финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, или копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если
участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица Участника;
б) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица
без доверенности;
в) копия доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в
закупки малой стоимости и осуществлять иные действия от имени участника при проведении
процедур закупки малой стоимости – только в случае если Заявка подписана не руководителем
юридического лица-участника или не физическим лицом-участником.
г) для физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
д) копии свидетельств о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N
624).
Приложения:
1.Техническое задание на 1-ом листе;
2. Форма заявки на 1-ом листе;
3. Проект договора на 21-ом листе.
Приложение № 1
Техническое задание
№п/п
Наименование выполняемых работ
Ед. изм.
Объем
1
Разработка грунта в отвал экскаватором с емкостью
ковша 0,65м3, группа грунтов 1
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 1
Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы
экскаватором с емкостью ковша 0,65м3, группа грунтов
1
Транспортировка грунта автосамосвалами
грузоподъемностью 10тн в отвал до 10км
Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые
0,5км длины, группа грунтов 1.
Работа на отвале при доставке грунта 1 группы
а/транспортом
Планировка площадей бульдозером 80л.с. за 1 проход
бульдозера
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунтов 2 группы до 5м бульдозером 130 л.с.
Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоходу весом 25тн при толщине слоя 25 см.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из
песчано-гравийной смеси
Сборка сегментов гофрированной трубы Д=2х3,76м
1000м3
0,472
100м3
0,52
1000м3
0,349
т
629
1000м3
0,349
1000м3
0,349
1000м2
7,2
1000м3
0,176
1000м3
0,176
1м3
335
1м
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Приложение № 2
На бланке организации
В Единую закупочную комиссию
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
Заявка для участия в закупке малой стоимости на право заключения
договора________________________
«__» _______ 2012г.
Изучив документацию _____________________________________________________
(наименование организации участника)
Местонахождение: ___________________________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________________ _______
ИНН/КПП ________________________________________________________________ __________
ОГРН ____________________________________________________________________ __________
Банковские реквизиты: р/сч. __________________в __________________________________ _____
(наименование банка)
К/сч. _______________________ БИК ____________________________________________________
В лице ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
Предлагает поставить товар, выполнить работы, оказать услуги для нужд ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России» на следующих условиях:
№
п/п
Наименование
выполняемых работ
Ед. изм.
Объем
Цена за ед. изм.
(руб.) с
НДС (18%)
Сумма всего
(руб.) с НДС
(18%)
1
2
ИТОГО:
-------
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания, услуг:_________________________
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:________________________
Цена товара, выполнения работ, оказания услуг указана с
учетом:____________________________________________________________________
Условия оплаты ____________________________________________________________
В случае принятия нашей заявки, мы обязуемся осуществить поставку товара, выполнить
работы, оказать услуги на вышеуказанных условиях и подписать договор.
Приложения: копии документов в соответствии с пунктом 15 документации о закупке малой
стоимости на ___ листах.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника
- юридического лица (в случае наличия печати)
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №
на выполнение работ на объекте
Космодром «ВОСТОЧНЫЙ».
строительство железных дорог космодрома (1-я очередь) I - этап).
«Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск» ст. Ледяная.
г. Москва
«
» _____ 2012г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального
строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице заместителя начальника по финансово-экономическим вопросам
Никулина Игоря Николаевича, действующего на основании доверенности №271 от
01.09.2012г., с одной стороны, и ……………………………………………………именуемое в
дальнейшем «Субподрядчик», в лице ………………………………………………………..,
действующего на основании ……….., совместно в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящий договор субподряда (далее –Договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в
порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение
гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих
недостатков Субподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении
Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет Субподрядчика.
1.2. Акт приемки объекта капитального строительства - документ утвержденной
формы (форма № КС № 14), подписываемый Сторонами и подтверждающий завершение
принятых Субподрядчиком по Договору обязательств.
1.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) - документы, оформленные
Субподрядчиком, проверенные и подписанные Подрядчиком, подтверждающие выполнение
работ Субподрядчика за отчетный месяц. Формы № КС-2 и № КС-3 составляются на
основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ
за отчетный месяц.
1.4. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа,
необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на Стройгенплане и которые
после их завершения разбираются и вывозятся Субподрядчиком в определенное Подрядчиком
место за счет цены Договора.
1.5. Возведение объекта «под ключ» - возведение Объекта и выполнение всех работ до
состояния полной готовности к эксплуатации.
1.6. Гарантийный срок - срок, исчисляющийся с даты подписания Акта приемки объекта
капитального строительства, в течение которого Субподрядчик устраняет в соответствии с
условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные
дефекты, связанные с выполнением работ и/или поставленному по Договору оборудованию,
при отсутствии виновных действий со стороны Подрядчика и третьих лиц.
1.7. График производства работ - документ, подписанный уполномоченными
представителями Сторон, в котором определен срок выполнения строительно-монтажных работ
по Договору, в том числе определены сроки выполнения отдельных видов и этапов работ.
1.8. Государственный заказчик - Федеральное космическое агентство (Роскосмос), в
лице руководителя Поповкина Владимира Александровича, г. Москва, Российская Федерация,
созданное и действующее по гражданскому законодательству Российской Федерации.
1.9. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст
Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных
соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.10. Дни - календарные дни.
1.11. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, выполненные
в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, отражающие фактическое исполнение
проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их
элементов в процессе строительства объектов капитального строительства по мере завершения
определенных в проектной документации работ.
1.12. Итоговый акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий
выполнение Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за
исключением гарантийных обязательств) и являющийся основанием для окончательного
расчета за выполненные работы.
1.13. Качество работ (качество исполнения работ) - соответствие выполняемых работ
требованиям, предъявляемых Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми)
действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества
работ.
1.14. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции,
предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей
документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми)
действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав
проектной документации и рабочей документации.
1.15. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре,
проектной документации и строительных норм и правил.
1.16. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные
материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением
Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в
Российской Федерации нормативных документов и правил.
1.17. Объект - Космодром «ВОСТОЧНЫЙ» строительство железных дорог космодрома (1-я
очередь) I- этап. «Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск».
1.18. Персонал Субподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую
квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие
документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и
командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ.
1.19. Проектная
документация
документация,
содержащая
архитектурноградостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные,
инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические,
архитектурно - художественные и иные требования к Объекту в объеме, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.
№ 87 «О
составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».
1.20. Рабочая документация - документация, разработанная на основании утвержденной
Проектной документации и предназначенная для проведения строительно-монтажных работ.
1.21. Приемка законченного строительством Объекта - приемка законченного
строительством Объекта в установленном порядке.
1.22. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выдаваемый
уполномоченным органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
1.23. Результат работ по Договору - Объект, готовый к эксплуатации, на который имеется
вся необходимая документация для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.24. Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или
конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно
определить качество и точность предыдущих работ.
1.25. Строительная площадка - земельный участок, переданный Подрядчиком
Субподрядчику по Акту передачи строительной площадки на период выполнения работ до
сдачи Объекта в эксплуатацию.
1.26. Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все
приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Субподрядчику для
выполнения работ.
1.27. Эксплуатационная документация - полный комплект документов (инструкций,
монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.),
разработанных и предоставленных Субподрядчиком для организации правильной и безопасной
эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования,
механизмов, и систем, установленных в соответствии с Договором.
1.28. Цена Договора - цена, определенная в установленном порядке на основании Расчета
договорной цены (Приложение № 5 к Договору) .
1.29. Работы – весь объем работ соответствующий Проектной и Рабочей документации,
условиям Договора, приложениям к нему и положениям действующих в Российской
Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Субподрядчиком.
Работы могут означать отдельные виды вышеуказанных Работ там, где это требуется по смыслу
Договора.
1.30. Генподрядчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
управление специального строительства по территории Дальневосточного Федерального
округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП
«ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России»), заключившее государственный контракт с
Государственным заказчиком.
1.31. Этап Работы – технически и технологически завершенный комплекс Работ,
позволяющий осуществить его приемку с целью дальнейшей эксплуатации.
Приемка Этапа Работ оформляется Сторонами Актом приемки Этапа Работ.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться
также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик осуществляет оплату, обеспечение выполнения и
контроль за выполнением Работ на Объекте «Космодром «ВОСТОЧНЫЙ» строительство
железных дорог космодрома (1-я очередь) I - этап. «Амурская обл., Свободненский район,
ЗАТО Углегорск», а Субподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы по
сооружению водопропускной трубы из гофрированного металла Д=2х3,76м длиной 78м и иные
работы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с Проектной и
Рабочей документацией № 943-ИВ 002/11/0795/3/7072-0-ИС2 листы 17-24 и другими
условиями Договора.
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего
Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами.
2.3. Подрядчик обязуется оплатить выполненные Субподрядчиком Работы в соответствии с
условиями Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет …………..(………………………………………………….) рубля,
в том числе НДС – 18%
3.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для
выполнения Работ по Договору, в том числе:
- стоимость всех Работ согласно Проектной документации и разработанной на ее
основании Рабочей документации;
- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости всех
материалов, конструкций, оборудования и эксплуатации машин и механизмов;
- затраты по транспортировке материально-технических ресурсов, в том числе с баз
временного хранения, а так же их погрузки-разгрузки и разработки;
- стоимость выполнения всех Работ по подключению наружных инженерных сетей
Объекта к источникам энергообеспечения;
- стоимость демонтажа объектов недвижимости, находящихся в зоне застройки (при
необходимости);
- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пусконаладочных
Работ, учтенных в сводном сметном расчете;
- стоимость обследований;
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе
иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы,
питание, проживание, страхование;
- временные технологические присоединения, при необходимости;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов
на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на
момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых Субподрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги,
действующие на момент заключения Договора;
- стоимость понесенных Субподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной
площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность
и др.), а также стоимость вырубки деревьев, другие затраты, в том числе сезонного характера,
необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до
момента исполнения Субподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору;
- выплаты Субподрядчика за негативное воздействие на окружающую среду согласно
проектной документации и положительного заключения экологической экспертизы, в том
числе:
а) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых нормативов
выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов
выбросов);
б) за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф в пределах допустимых
нормативов сбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных
нормативов сбросов);
в) за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов.
3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема Работ (услуг) и иных условий исполнения Договора.
3.4. При уменьшении средств, выделенных для финансирования субподрядных работ, Стороны
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика возмещение только фактически понесенного
ущерба, причинённых изменением сроков выполнения Работ
3.5. При возникновении дополнительных Работ Стороны будут действовать в соответствии со
статьями 709 и 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Субподрядчик приступает к выполнению дополнительных Работ после подписания
дополнительного соглашения к Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях РФ.
4.2 Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Субподрядчика с расчетного счета Подрядчика. Датой оплаты
выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
4.3 Оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных Работ производится
Подрядчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) банковских дней после получения денежных
средств от Генподрядчика на основании подписанных Подрядчиком и оформленных
Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригинала счета.
Акты приемки выполненных работ (форма № КС - 2) заполняются на основании данных
о фактически выполненных в отчетном периоде работах. При расчете стоимости выполненных
Работ указывается стоимость полученная путем умножения базисных цен на индексы
пересчета и лимитированные затраты, установленные расчетом договорной цены (Приложение
№ 5 к Договору). Индексы пересчета устанавливается единым на весь период действия
Договора.
В срок окончания Работ (дата подписания Итогового акта приемки выполненных работ)
Субподрядчик выставляет Подрядчику счет-фактуру на выполненные Работы.
4.4 Одновременно с представлением документов, указанных в пункте 4.3 настоящего
Договора, Субподрядчиком должны быть представлены их электронные копии на диске CD-R,
а также копия Договора (при первом предъявлении документов на оплату), созданные
посредством сканирования в соответствии с требованиями пункта 9 Порядка санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г. № 87н, в формате JPEG
(изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А 4 не более 1240 точек на 1754 точек, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).
4.5 Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком в порядке,
установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто
пять) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Субподрядчику
при окончательном расчете.
4.6 Окончательный расчет по настоящему Договору производится в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального
строительства и Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной в
приложении №3 к настоящему Договору.
4.7 Документы на оплату выполненных работ передаются Субподрядчиком Подрядчику по
реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Подрядчику заказным письмом.
4.8 Ежемесячное подписание форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в
эксплуатацию Подрядчиком, оно лишь подтверждает факт их выполнения Субподрядчиком.
4.9 По окончании исполнения обязательств по Договору Субподрядчик в течение 10-ти
банковских дней представляет Генподрядчику акт сверки расчетов по форме, установленной
Приложением №4 к настоящему Договору.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок начала и окончания Работ, предусмотренных настоящим Договором (за исключением
выполняемых в течение гарантийного срока), определяется в соответствии с Графиком
производства строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Датой окончания Работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта приемки
объекта капитального строительства и Итогового акта приемки выполненных работ.
Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных
обязательств Субподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом
Субподрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования
денежных средств, перечисленных им по Договору.
6.1.2. Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.
6.1.3. Контролировать ход строительства Объекта и соблюдение Сторонами Договора его
условий.
6.1.4. Проводить проверки соблюдения требований нормативных документов в области охраны
труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ
Субподрядчиком.
6.1.5. Выписывать предписания Субподрядчику специалистами отдела охраны труда, отдела
охраны окружающей среды, обязательные для выполнения, составлять акты комиссионных
проверок при выявлении нарушений требований охраны труда, экологической, промышленной
и пожарной безопасности.
6.1.6. Требовать от Субподрядчика соблюдения обязательств, касающихся обеспечения
выполнения требований охраны труда, пожарной, экологической и промышленной
безопасности.
6.1.7. Подрядчик в случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных Графиком
производства строительно-монтажных работ, вправе поручить выполнение Работ другой
подрядной организации или выполнить их собственными силами.
6.1.8. Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами
Российской Федерации.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1 Обеспечивать оплату Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.2.2
Осуществлять контроль выполнения Работ с надлежащим качеством, используя при
этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации
строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в
строительстве, условиям Договора.
6.2.3 В случае если установлена необходимость проведения исследований и/или экспертиз
используемых Материалов, Изделий, Оборудования проводится экспертиза. Расходы по
проведению данных исследований и/или экспертиз несет Субподрядчик.
6.2.4. Контролировать процесс организации Субподрядчиком Работы комиссии по
комплексному опробованию всего инженерного Оборудования.
6.2.5 Осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительно-монтажных Работ
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
6.2.6 Передать до начала производства строительно-монтажных Работ Субподрядчику в
установленном порядке на период строительства Объекта Строительную площадку по Акту
передачи строительной площадки, а так же всю необходимую для строительства Объекта
документацию (Проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, журнал
производства работ, порубочный билет (в случае необходимости) технические условия на
временные присоединения в соответствии с ПОС).
6.2.7. Оказать содействия Субподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при
участии Подрядчика.
6.2.8. Осуществлять приемку и проверку стоимости и качества Работ, выполненных
Субподрядчиком
при
наличии
Исполнительной
документации,
представляемой
Субподрядчиком, на предъявляемый к приемке объем Работ. В случае отсутствия
Исполнительной документации Подрядчик имеет право отказать Субподрядчику в
рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый Подрядчиком период.
6.2.9. Произвести окончательный расчет за выполненные по Договору Работы в установленном
настоящим Договором порядке.
6.2.10. Имеет иные обязанности, определенные Договором и действующими правовыми актами
Российской Федерации.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
7.1. Субподрядчик имеет право:
7.1.1. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок на
приемку Скрытых работ составить односторонний акт. Вскрытие Скрытых работ в этом случае
по требованию Подрядчика производится за счет Подрядчика.
7.1.2. Произвести индивидуальное испытание смонтированного Оборудования и осуществить
комплексное его испытание с участием Подрядчика. При положительных результатах
испытаний Оборудования Подрядчик и Субподрядчик подписывают Акт о проведении
испытаний инженерной системы (Оборудования), подтверждающий соответствие показателей
работы Оборудования характеристикам, указанным в Рабочей документации.
7.1.3. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации.
7.2. Субподрядчик обязан:
7.2.1. Выполнить все Работы по настоящему Договору в соответствии с Проектной и Рабочей
документациями, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области
строительства.
7.2.2. Выполнить Работы в размере и в соответствующие по Договору сроки.
7.2.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к
геодезической основе, за правильность положений уровней, отметок, размеров и
соотнесенности.
7.2.4. Принять от Подрядчика Строительную площадку по Акту передачи строительной
площадки. Датой начала фактического использования Строительной площадки для
производства строительно-монтажных Работ на Объекте является дата принятия Строительной
площадки Субподрядчиком.
7.2.5. Осуществить временные и постоянные подключения инженерных коммуникаций в
соответствии с Проектной и Рабочей документациями.
7.2.6. Обеспечить в ходе Работ на Объекте выполнение на Строительной площадке
необходимых мероприятий по охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли),
рациональному использованию территории, технике безопасности, действующих в РФ
требований к экологической безопасности и охране Окружающей среды (в том числе по
проведению производственного экологического мониторинга и контроля) и комплекса
мероприятий по уменьшению и/или предотвращению воздействий на окружающую среду, в
том числе, связанных с возможными Нештатными ситуациями, в период выполнения Работ, а
также установит временные освещение и ограждение Объекта и территории Строительной
площадки.
7.2.7. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ,
обустройства и содержания Строительных площадок.
7.2.8. Обеспечить производство строительно-монтажных Работ на Объекте необходимыми
Материалами, Изделиями и Конструкциями, Строительной техникой, трудовыми ресурсами,
Оборудованием.
7.2.9. Все поставляемые Субподрядчиком для производства Работ Материалы, Изделия,
Конструкции и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть
представлены Подрядчику.
7.2.10 Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные Работы,
обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижения требуемых
качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
7.2.11. Предоставлять по требованию Подрядчика ежемесячные отчеты о ходе отработки
полученного аванса и предоставлять необходимые документы.
7.2.12. Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории, от отходов строительства, их сдачу/передачу
специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с
отходами производства и потребления.
7.2.13. Обеспечить до сдачи Объекта Подрядчику уборку всех помещений Объекта,
осуществить мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и
выполнение других аналогичных работ.
7.2.14. Вывезти в течение 20 (двадцати) дней со дня окончания Работ за пределы Строительной
площадки Материалы, Изделия, Конструкции, Строительную технику, Временные сооружения
и другое имущество, принадлежащее Субподрядчику.
7.2.15. Известить Подрядчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности
ответственных конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению
последующих Работ только после приемки Подрядчиком Скрытых работ и составления актов
приемки этих Скрытых работ. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения
Подрядчика по причине его несвоевременного оповещения, то по требованию Подрядчика
Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить
ее за свой счет.
7.2.16. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить
Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству
результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.2.17. Обеспечить:
производство Работ в сроки, установленные Графиком производства строительно-монтажных
работ (приложение №1 к настоящему Договору);
производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией и
строительными нормами и правилами;
качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией,
действующими нормами и правилами, техническими условиями;
своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в
течение гарантийного срока, возникших по вине Субподрядчика;
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
7.2.18. Передать по окончании работ Подрядчику схемы расположения и каталоги координат и
высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в
период строительно-монтажных работ и сохраняемых до их окончания.
7.2.19. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
организациями, заключившими договоры с Субподрядчиком.
7.2.20. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Итогового акта
выполненных работ по Договору.
7.2.21. Обеспечить совместно с Подрядчиком передачу Объекта эксплуатирующей организации
в установленном порядке.
7.2.22. Осуществлять охрану Строительной площадки и Объекта в порядке, установленном
настоящим Договором.
7.2.23. К моменту приемки Объекта представить Подрядчику необходимые исполнительные
чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными
организациями, акты Скрытых работ и иных Работ по указанным коммуникациям, в том числе
акты приема-передачи по проложенным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в
установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию инженерных
сооружений, входящих в объем Работ по Договору, а также иные документы, установленные
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.24. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых Материалов и Оборудования
до момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
7.2.25. Представить Подрядчику, а также в установленном порядке в иные компетентные
государственные и муниципальные органы власти свидетельство о допуске, выданное
саморегулируемой организацией, приказ о назначении представителя Субподрядчика,
ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые
документы.
7.2.26. Предоставить Подрядчику до начала работ по Договору:
приказ об организации работы в области обеспечения экологической безопасности на
объекте;
приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны окружающей
среды и обращению с отходами производства и потребления на объекте строительства;
положение о производственном экологическом контроле;
порядок
обращения
с
отходами
производства,
согласованный
с
Росприроднадзором.
7.2.27. Самостоятельно получить все необходимые разрешения и свидетельства на деятельность
в области охраны окружающей среды, в том числе:
разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех видов передвижных и
стационарных источников на период строительства;
договор водопользования в случае изъятия водных ресурсов из поверхностных водных
объектов;
разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты с территории
строительных площадок (если требуется осуществить сброс);
нормативы образования отходов и лимит на их размещение;
лицензия по обращению с опасными отходами (в случае осуществления деятельности по
обращению с отходами);
свидетельства о прохождении обучения по экологической безопасности и обращению с
отходами производства и потребления ответственных лиц за соблюдение требований
экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на объекте;
документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра на
применяемую технику с указанием соответствия показателей выбросов загрязняющих веществ
от выхлопных газов действующим нормам;
лицензии на общераспространенные полезные ископаемые при самостоятельной
разработке карьеров ОПИ.
7.2.28. Обеспечить предоставление отчетности согласно требованиям природоохранного
законодательства в органы государственного надзора (2 ТП-воздух, 2 ТП-отходы, 4-ОС, 2 ТПводхоз, ежеквартальный расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду с
платёжными поручениями, подтверждающими факт оплаты).
7.2.29. Обеспечить предоставление по требованию Подрядчика отчета о состоянии дел по
охране окружающей среды на строительном объекте.
7.2.30. Заключить договоры на вывоз, размещение и утилизацию отходов с лицензированными
(с 1 по 4 класс опасности) организациями, а также договоры на вывоз, размещение и
утилизацию отходов 5 класса опасности с соответствующими организациями, договоры на
прием промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.
7.2.31. Организовать в своем составе экологическую службу, в обязанности которой входит
организация работы предприятия в соответствии с требованиями нормативных и руководящих
документов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе
проведение экологического контроля и обеспечения выполнения природоохранных
мероприятий в период строительства (экологический мониторинг).
7.2.32. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными
органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со
стороны самого Субподрядчика, так и со стороны привлеченных им для выполнения
организаций.
7.2.33. Несет ответственность за несоблюдение:
- земельного, лесного, водного кодексов и иных правовых актов в области охраны окружающей
среды в течение всего периода строительства и в гарантийный период при выполнении работ по
устранению выявленных дефектов и недостатков на территории Строительной площадки;
- условий использования части водного объекта и его водоохраных зон, указанных в решении о
предоставления водного объекта в пользование;
- условий предоставления и использования земельных (лесных) участков в пользование,
указанных в договорах аренды земельных (лесных) участков;
- условий положительных согласований и экспертных заключений проектной документации с
заинтересованными надзорными органами и службами, в том числе: Росрыболовством,
территориальными БВУ, Ростехнадзором, Россельхонадзор, Росприроднадзор.
7.2.34.Обеспечить доступ и необходимые условия для проведения проверок соблюдения
требований охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности
должностными лицами Подрядчика.
7.2.35.Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний,
выявленных Подрядчиком.
7.2.36. Обеспечить наличие и ведение на Строительной площадке комплекта документов по
охране труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности (инструкции, копии
приказов о назначении ответственных ИТР, перечни, программы, положения, протоколы
проверок знаний работников по охране труда и промышленной безопасности, копии
удостоверений, журналы инструктажей ил\д.).
7.2.37.Сообщить Подрядчику в письменной форме об устранении нарушений требований
охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, указанных в
предписаниях специалистов отдела охраны труда, охраны окружающей среды Подрядчика.
7.2.38. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.
7.2.39. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Подрядчика в
качестве аванса.
7.2.40. Представить Подрядчику для промежуточной приемки выполненных Работ
Исполнительную документацию на объем выполненных Работ.
7.2.41. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Подрядчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Подрядчика,
устранять обнаруженные им Недостатки в выполненной Работе и иные отступления от Рабочей
документации и условий настоящего Договора.
7.2.42. Обеспечивать возможность осуществления Подрядчиком контроля и надзора за ходом
выполнения Работ, качеством используемых Материалов, Изделий, Конструкций и
Оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Подрядчика к любому
конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ,
Исполнительную документацию.
7.2.43. Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную
документацию и акты на Скрытые работы.
7.2.44. Возместить Подрядчику убытки, причиненные по вине Субподрядчика.
7.2.45. Возвратить стоимость работ, выполненных силами Подрядчика.
7.2.46. Письменно уведомить Подрядчика о привлечении к выполнению работ на объекте
Субсубподрядчиков за тридцать дней до начала выполнения работ.
7.2.47. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Договором и действующими
правовыми актами Российской Федерации.
8. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8.1. Субподрядчик в рамках Цены Договора поэтапно разрабатывает и согласовывает с
Подрядчиком проект производства работ. Этапность разработки проекта производства работ
должна быть соблюдена в соответствии с проектом организации строительства. После
согласования проекта производства работ Субподрядчик передает один его экземпляр
Подрядчику.
8.2. При необходимости Субподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в
надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на
отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.
8.3. К производству Работ допускается Персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний
по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих Работ и
ознакомленный с технической документацией.
8.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на
взрывопожароопасных объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами и
правилами по безопасности труда в строительстве.
9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
9.1. Для осуществления технического надзора за выполнением Работ Подрядчик
соответствующим приказом назначает на Строительной площадке своих уполномоченных
представителей и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора
направляет копию этого приказа Субподрядчику.
Уполномоченные представители Подрядчика от его имени и в пределах своих
полномочий обязаны осуществлять технический надзор и контроль выполнения
Субподрядчиком Работ, а также проверку соответствия используемых Субподрядчиком
материалов, изделий, конструкций и Оборудования условиям настоящего Договора и Рабочей
документации, строительным нормам и правилам, и другими нормативными актами
Российской Федерации.
Уполномоченные представители Подрядчика и Генподрядчика
имеют право
беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых Субподрядчиком Работ в течение
всего периода их выполнения. При этом они не вмешиваются в финансово-хозяйственную
деятельность Субподрядчика.
В случае замены своих уполномоченных представителей
Подрядчик обязан
незамедлительно письменно уведомить об этом Субподрядчика.
9.2. Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора направляет
Подрядчику копию приказа о назначении ответственных за производство Работ лиц.
9.3. С целью оперативного решения возникающих по ходу производства Работ на Объекте
вопросов и контроля за сроками исполнения принятых Субподрядчиком обязательств по
Договору Подрядчик и Субподрядчик обязуются проводить регулярные технические совещания
на Объекте. Срок проведения таких совещаний определяется в течение 5 (пяти) дней после
подписания Договора.
9.4. Субподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте по своим планам
и графикам с соблюдением согласованных с Подрядчиком сроков выполнения Работ.
9.5. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и
его соблюдение осуществляет Субподрядчик.
9.6. Обеспечение общего порядка на Строительной площадке является обязанностью
Субподрядчика.
9.7. Субподрядчик осуществляет подсоединения к временным и постоянным инженерным
коммуникациям согласно Проектной документации.
9.8. Качество строительных Материалов, Оборудования и комплектующих изделий,
Конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта должны соответствовать
спецификациям, указанным в Проектной и Рабочей документации, государственным
стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
9.9. Готовность принимаемых ответственных конструкций и Скрытых работ подтверждается
подписанием Подрядчика и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных
конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ.
Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного
разрешения Подрядчика, оформленного в виде вышеуказанных актов.
9.10. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет журналы производства
работ.
Если Подрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями
Субподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Субподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков,
указанных Подрядчиком в журнале.
9.11. В случае проведения Подрядчиком на территории Строительной площадки регламентных
работ, влияющих на выполнение Работ Субподрядчиком, Подрядчик обязан предупредить об
этом Субподрядчика за 2 (два ) дня до проведения таких работ.
10. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
10.1 Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Подрядчиком перед выполнением
последующих Работ. Принятие Скрытых работ оформляемся соответствующим актом и
необходимыми исполнительными схемами.
10.2. Для приемки Подрядчиком Скрытых работ Субподрядчик заблаговременно в письменном
виде, но не позднее, чем за 36 часов уведомляет Подрядчика о месте, дате и времени
проведения такой приемки.
Субподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и
специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты
приемки Скрытых работ.
10.3. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено
Субподрядчиком ответственному представителю Подрядчика.
10.4. Не допускается подписание акта на Скрытые работы без присутствия Подрядчика,
представителей строительного и специального контроля, а также специалистов,
осуществляющих авторский надзор.
10.5. В случае если Подрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки
Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить акт без
присутствия Подрядчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и
специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть
Скрытые работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Субподрядчик.
Подрядчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых работ с отнесением расходов по
открытию и повторному закрытию Скрытых работ на счет Подрядчика.
10.6. В случаях если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Подрядчиком,
при этом Подрядчик не был информирован или был информирован с опозданием,
Субподрядчик согласно указанию Подрядчика за свой счет обязан вскрыть для осмотра
Скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть Скрытых работ.
10.7. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами
лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
10.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы,
подлежащие закрытию, Подрядчик дает предписания об устранении выявленных Недостатков,
которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан
своими силами и за свой счет (без увеличения стоимости Работ) в срок 2 (два) рабочих дня,
следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Подрядчиком в
предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей
документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Подрядчику.
При наличии документального обоснования по согласованию с Подрядчиком данный срок
может быть увеличен. Если Субподрядчик в кратчайший (технически возможный и
согласованный с Подрядчиком) срок не исправит некачественно выполненные Работы,
Подрядчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую оплату
некачественно выполненных Субподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой
таких Работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком.
10.9. Субподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то,
что Подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда
обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Подрядчика законом.
10.10. Подрядчик может потребовать произвести дополнительное освидетельствование не
принятых им Скрытых работ.
11. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования,
результатов выполненных строительно-монтажных Работ, а также обязанности по
обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования до даты подписания
Итогового акта выполненных работ и передачи Объекта Подрядчику несет Субподрядчик.
12. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
12.1. Промежуточная приемка выполненных Работ за отчетный месяц производится
Подрядчиком следующим образом:
12.1.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за текущий (отчетный)
месяц осуществляется по Журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), Акту о приемке
выполненных работ (форма № КС- 2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3).
12.1.2. Субподрядчик предоставляет Подрядчику первичные учетные документы, а также
Исполнительную документацию на выполненные Работы, оформленные должным образом, с
сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего (отчетного)
месяца.
12.1.3. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения указанных документов
рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному)
экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ
с перечнем необходимых к устранению Недостатков и замечаний и сроков их устранения. При
отсутствии замечаний производит их оплату.
Субподрядчик обязан за собственный счет устранить Недостатки и замечания в указанный для
устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 7 (семи) календарных дней с
момента обнаружения соответствующих Недостатков и замечаний.
12.1.4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, Субподрядчик
составляет и подписывает акт сверки взаимных расчетов с Подрядчиком. В случае наличия
расхождений по состоянию задолженности, подписывается протокол разногласий, с
объяснением причин расхождений.
12.2. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется приемочной комиссией,
создаваемой заблаговременно в составе представителей Генподрядчика, Субподрядчика,
балансодержателя (эксплуатирующей организации), проектной организации (если
осуществлялся авторский надзор), органов госнадзора, архитектурно- строительного контроля
(надзора).
12.3. Подрядчик приступает к приемке законченного строительством Объекта не позднее чем
через 12 (двенадцати) дней после получения письменного извещения Субподрядчика о
готовности к сдаче Результата выполненных Работ.
12.4. Субподрядчик передает Подрядчику за 8 (восемь) дней до начала приемки законченного
строительством Объекта документы, согласно Перечню документов (Приложение № 2 к
Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически
выполненным Работам.
12.5. При сдаче законченного строительством Объекта Подрядчику, Субподрядчик обязан
сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц, последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
12.6. Сдача законченного строительством Объекта Субподрядчиком оформляется Актом
приемки объекта капитального строительства (форма № КС-14), подписанным всеми членами
приемочной комиссии.
12.7. Акт приемки объекта капитального строительства составляется Подрядчиком в пяти
экземплярах (четыре экземпляра Подрядчику и один - Субподрядчику).
12.8. В Акте приемки объекта капитального строительства, приемочная комиссия выносит
решение о приемке Объекта и его готовности к вводу в эксплуатацию.
12.9. В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи Акта приемки
объекта капитального строительства они должны представить председателю приемочной
комиссии заключение органов, которые они представляют, с изложением замечаний, входящих
в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической
документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть
выполнены или сняты с участием органов, их выдавших.
12.10. В случае выявления Подрядчиком в выполненных Субподрядчиком Работах отступлений
от Проектной и Рабочей документации, приведших к ухудшению качества работ, Подрядчик
вправе исключить такие Работы из представленных Субподрядчиком документов на оплату
выполненных Работ, до момента устранения допущенных Субподрядчиком нарушений.
12.11.Выполнение всех обязательств Субподрядчиком (за исключением гарантийных)
подтверждается Итоговым актом приемки выполненных работ, который подписывается
Подрядчиком и Субподрядчиком. При этом Субподрядчик предоставляет Подрядчику
документацию, указанную в пп. 4-9 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и иную документацию, предусмотренную настоящим Договором. Итоговый акт
приемки выполненных работ является основанием для проведения окончательного расчета по
Договору.
13. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13.1. Субподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том
числе бытовых помещений, и пропускной режим на Строительную площадку, в том числе в
бытовые помещения до момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
13.1. Субподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность
Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с
органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным
количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного
надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим
сроком.
14. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
14.1. Субподрядчик гарантирует:
возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;
бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных
Субподрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;
высокое качество всех Работ и поставок, нормальное функционирование
смонтированного и налаженного Субподрядчиком оборудования, систем, установок,
механизмов, инженерных сетей;
достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и
возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет
ответственность за отступления от них;
своевременное устранение за свой счет Недостатков и дефектов, выявленных в период
гарантийного срока и произошедших по вине Субподрядчика.
14.2. Гарантийные сроки на качество выполненных Работ, Материалов и Оборудования,
смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Итогового акта приемки
выполненных работ и устанавливается:
на Оборудование – в соответствии с паспортом на это Оборудование;
на выполненные Работы и материалы - 5 лет.
14.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) или
Оборудование (часть Оборудования), имеют дефекты и Недостатки, которые являются
следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (его субподрядчиками и
поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены Материалы,
которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Подрядчик
или уполномоченная Подрядчиком организация совместно с Субподрядчиком составляет
рекламационный акт, в котором устанавливается дата устранения дефектов и Недостатков.
Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения
Недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
14.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с
момента получения соответствующего извещения эксплуатирующей организации (Подрядчика)
направить своего представителя.
14.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания рекламационного акта
эксплуатирующая организация (Подрядчик) составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Субподрядчика.
14.6. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же
Оборудовании или узлах Оборудования (или Материалов), возникших по вине Субподрядчика,
последний за свой счет обязан заменить это Оборудование (узлы Оборудования) или
Материалы в срок, определяемый рекламационным актом.
14.7. Если Субподрядчик не устраняет Недостатки, возникшие по его вине, в сроки,
определяемые рекламационным актом, Подрядчик имеет право заменить Оборудование и
устранить дефекты и Недостатки силами третьих лиц за счет Субподрядчика.
14.8. Субподрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб,
причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией Объекта и
Оборудования.
14.9. Субподрядчик несет ответственность за Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
Объекта, его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного
Подрядчиком или третьими лицами.
15. РАЗРЕШЕНИЯ И ДОПУСКИ
15.1. Субподрядчик на все время действия Договора должен иметь действующие свидетельства
о допуске к Работам по настоящему Договору, полученные от саморегулируемых организаций
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
15.2.
Субподрядчик на все время действия Договора должен иметь разрешение на
производство Работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также
сертификаты на строительную технику.
15.3. Субподрядчик получает, продлевает и закрывает разрешение на право производства
Работ выполняемых на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи.
Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет
Субподрядчик, за исключением случаев несвоевременного предоставления Подрядчиком
документов, необходимых для открытия разрешения.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором.
16.2. В случаях, установленных проверками Государственного заказчика, Подрядчика
завышения Субподрядчиком стоимости выполненных Работ, Субподрядчик обязан в течение
15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления Подрядчика возвратить сумму завышения
стоимости выполненных Работ (далее «Сумма»), а также уплатить Подрядчику неустойку в
размере 0,1 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами, но не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Суммы за каждый день пользования денежными
средствами.
16.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков окончания Работ, предусмотренных
Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены
Договора за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения Работ, но не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки до
фактического завершения выполнения Работ.
16.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных Договором,
Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы
за каждый день просрочки до фактической оплаты Работ.
16.5. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Графике
производства строительно-монтажных работ, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных
Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка, предусмотренная
настоящим пунктом начисляется при отставании от графика производства строительномонтажных работ более, чем на 30 дней, при этом начисление неустойки начинается с первого
дня отставания от соответствующего графика.
16.6. Субподрядчик уплачивает Подрядчику за задержку устранения дефектов в Работах и
Конструкциях, против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с
настоящим Договором (в том числе, в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом),
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных
Работ за каждый день просрочки.
16.7. Субподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает
Подрядчику:
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за
каждый день просрочки.
- в случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Подрядчику
исполнительной документации - неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора за каждый день просрочки.
- в случае применения административными органами имущественных санкций к
Государственному заказчику, Подрядчику, если они явились результатом нарушения
Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных действий,
влекущих применение к Подрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует
Подрядчику убытки в размере взысканных санкций.
16.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
16.9. Суммы завышения стоимости Работ, предусмотренные настоящим разделом Договора,
Подрядчик имеет право удержать из причитающихся Субподрядчику платежей после истечения
15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от
Субподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.
16.10. Стороны договорились о том, что общий размер неустойки по Договору для каждой
Стороны не может превышать 1,0 (один) % от Цены Договора.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
момента полного выполнения обязательств Сторон предусмотренных Договором.
17.2. Документы для окончательной оплаты выполненных Работ по настоящему Договору
должны быть переданы Подрядчику на условиях, установленных Договором.
18 . ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон по решению
суда и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Р.Ф. и настоящим
Договором.
18.2. Подрядчик вправе в одностороннем несудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
в случае неоднократного нарушения субподрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору.
18.3. При расторжении Договора до завершения Работ Субподрядчик возвращает Подрядчику в
течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования
неиспользованные для производства Работ финансовые средства, в т.ч. авансовые платежи, и
незавершенный строительством Объект и представляет Подрядчику документы,
подтверждающие стоимость выполненных Работ, а также освобождает Строительную
площадку и передает Подрядчику Проектную, Рабочую и Исполнительную документации.
18.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение
договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
19.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
19.2 Претензия предъявляется в письменной форме.
19.3 В претензии обязательно указываются:
а) дата предъявления претензии;
б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства,
подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;
в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии;
г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.
Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок направить ответ на претензию.
19.4 В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае
неполучения ответа на претензию в срок, установленный настоящим Договором для
разрешения споров, такой спор Сторон рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.
19.5 Претензия и ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом.
19.6 При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
19.7 Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, если не докажет, что недостатки выполненной
работы возникли по вине другой стороны.
20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
20.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
20.2 О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней как с момента их
возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору,
незамедлительно возобновляет их исполнение.
20.3 Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
20.4 Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия
уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально
уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
20.5 Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
пунктах 20.2 и 20.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление
обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с
неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
20.6 В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21.1 В случае принятия решения о консервации Объекта Подрядчик оплачивает Субподрядчику
все выполненные до момента приостановления Работы по фактическим затратам,
определенным в установленном Договором порядке. Стороны обязаны совместно рассмотреть
и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы,
связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Подрядчика.
21.2 Проектная и Рабочая документации в обязательном порядке передается Подрядчику.
21.3 По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны
обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу,
в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех
обязательств по Договору.
21.4 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
21.5 Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется заказным
письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты
сторон».
21.6 В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса,
банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение
банковских реквизитов Субподрядчика оформляется дополнительным соглашением к
Договору.
21.7 При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
21.8 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
21.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
21.10 Все Приложения к Договору, оформленные должным образом, являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График производства строительно-монтажных работ;
Приложение № 2 - Перечень документов, представляемых Субподрядчиком;
Приложение № 3 - Форма Итогового акта приемки выполненных работ;
Приложение № 4 - Форма акта сверки расчетов;
Приложение № 5 – Расчет договорной цены.
22 . АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
22.1. Подрядчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства
дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА
при Спецстрое России»)
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 6, стр.1.
тел. (495) 797-44-41
Платежные реквизиты:
ИНН 3665024208 КПП 774301001
Р/с 40502810200130000008
в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187 ОГРН 1023601583543
22.2. Субподрядчик:
Подрядчик:
Субподрядчик:
_____________________/___________ /
м.п
_________________/……………./