ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _____

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ _____
г. Санкт-Петербург
«__» _____ 2015 года
Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (ЗАО «ЛСРБазовые»), юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Российской
Федерации, зарегистрированное по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
д. Разметелево, д. 12, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________,
действующего на основании __________________., с одной стороны, и
_________________ «___________» (____________________), юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное по
адресу: _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
руководствуясь гл.37 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по производству взрывных и буровзрывных работ по дроблению скального массива
скважинными зарядами и дробление негабаритных камней накладными и шпуровыми зарядами
на разрабатываемых Заказчиком месторождениях гранито-гнейсов в Ленинградской области
(далее по тексту договора «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с привлечением
квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую аттестацию по технике
безопасности и охране труда при производстве взрывных работ.
1.3. Место выполнения Работ и договорные цены Работ по настоящему Договору определены
Протоколом, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
1.4. Стороны имеют право выполнять буровые работы с применением собственного или
наемное оборудования.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.1. Объем скальных пород конкретного подготовленного к зарядке блока определяется
маркшейдерским замером, выполненным специалистами Заказчика.
2.2. Выход негабаритных камней во взорванном блоке определяется по количеству камней,
раздробленных (взрывом и/или гидромолотом) за время отгрузки горной массы данного блока, с
учетом остатков негабаритных камней в забое до и после его отработки.
2.3. Подрядчик гарантирует, что средний выход горной массы с размером фракции более 700
мм для карьеров «Ровное-1», «Петровское», «Кузнечное» и «Кузнечное-1»
произведенной за календарный месяц, не будет превышать 8 (восьми) процентов отбитой горной
массы (на добычном горизонте).
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется произведением цены за единицу
объема взрывных и буровзрывных Работ на объем выполненных Работ.
3.2. Цена может быть изменена по обоюдному согласию Сторон вследствие изменения цен на
применяемые взрывные материалы, основные сырьевые материалы, о чем Стороны подписывают
новый Протокол согласования цены (Приложения № 1). Изменение цены подтверждается
данными Росстата об индексе роста потребительских цен на товары и услуги и действующими
договорами поставки аммиачной селитры.
В этом случае Сторона инициатор обязана направить Заказчику новую редакцию Протокола
с письменным обоснованием увеличения стоимости, не позднее, чем за четырнадцать
календарных дней до желаемой даты ее подписания Сторонами. Новая редакция Протокола
вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к расчетам после ее подписания.
Пересмотр стоимости работ возможен по соглашению сторон не чаще, чем один раз в 12 месяцев.
3.3. Расчеты между Сторонами производятся безналичными денежными средствами путем
перечисления суммы оплаты на расчетный счет контрагента.
3.4. За выполненные Работы оплата производится:
- в размере 80% от стоимости выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней после получения от Подрядчика документов, перечисленных в п.3.9. настоящего Договора;
- 20% от оставшейся стоимости работ производится в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней после предоставления документов, подтверждающих отработку блока.
3.5. В случае превышения среднего выхода негабарита, указанного в п.2.3 настоящего
Договора, Подрядчик уплачивает неустойку в размере стоимости дополнительных работ по
горно-подготовительным работам (ГПР) и перегон погрузочной техники в другие забои в размере
10 рублей, включая НДС 18% за 1 куб. м. негабаритного камня, в объеме превышающем средний
выход негабарита. При этом Подрядчик не освобождается от обязательств по его разделке.
3.6. За полученное Подрядчиком от Заказчика дизельное топливо Подрядчик оплачивает
Заказчику стоимость полученных материалов по закупочной цене Заказчика, а также 10 % накладные расходы. Срок оплаты – ежемесячно, в течение 10 календарных дней после отчетного
месяца.
3.7. При превышении сроков разделки подготовленного негабаритного камня более чем на 3
(трое) суток, Заказчик оставляет за собой право привлечения третьей сторонней организации для
выполнения работ по разделке данного негабарита за счет Подрядчика. Стоимость таких работ
устанавливается в размере 250 рублей 00 копеек, включая НДС 18% за 1 куб. м. негабаритного
камня. Оплата указанных работ должна быть произведена Подрядчиком в течение 10 (десяти)
календарных дней после получения документов, перечисленных в п.3.9. настоящего Договора.
3.8. Основанием для расчетов по настоящему Договору являются подписанные Сторонами
Акты выполненных работ, Счета-фактуры и Счета.
3.9. Расчеты иными способами по настоящему Договору возможны между Сторонами по
соответствующему дополнительному соглашению.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить в соответствии с Технологией производства взрывных работ на объектах
Заказчика Работы, определяемые следующей действующей документацией: Проектом разработки
месторождений, Типовыми проектами на производство буровзрывных работ, Утвержденным
планом горных работ на текущий год, Паспортами на производство взрывных работ при
дроблении негабарита шпуровыми и накладными зарядами для каждого объекта (площадки),
согласно Графику производства работ (Приложение №4).
4.1.2. Предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах,
препятствующих надлежащему и своевременному исполнению своих обязательств по настоящему
Договору, в т.ч. форс – мажорных.
4.1.3. Соблюдать на территории Заказчика внутриобъектный и пропускной режим.
Выполнять Работы в режиме рабочего времени Заказчика.
4.1.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении коммерческой и технологической
информации, полученной от Заказчика при исполнении настоящего Договора.
4.1.5. В случае некачественного выполнения Работ в сроки, согласованные с Заказчиком,
принять меры по устранению некачественно выполненных Работ за свой счет и предъявить
исправленные Работы к приемке Заказчику. Возможно привлечение специалистов Заказчика к
устранению брака с компенсацией его затрат за счет Подрядчика. Под некачественным
выполнением Работ по настоящему Договору Стороны понимают отказы срабатывания
механизмов инициирования, перемычки, пороги выработок, образовавшиеся в результате
производства взрывных работ и создающие препятствия для технологического процесса
Заказчика.
4.1.6. Обеспечить прохождение соответствующего инструктажа и соблюдение при
выполнении Работ своими специалистами правил техники безопасности и охраны труда,
обеспечивать безопасные условия проведения Работ во избежание причинения ущерба здоровью
людей и имуществу Сторон Договора и третьих лиц.
4.1.7. Своевременно оплачивать услугу Заказчику по заправке оборудования Подрядчика (или
Субподрядчика) дизельным топливом в соответствии с условиями п.п. 4.2.5. настоящего Договора.
4.1.8. В установленном порядке получать Разрешение на производство взрывных работ на
карьерах Заказчика.
4.1.9. Организовывать своевременно и своими силами уборку и вывоз собственных отходов
производства и потребления, возникающих при производстве работ на территории Заказчика, за
пределы производственной площадки Заказчика; не допускать захламления территории
Заказчика и прилегающей территории предметами, не связанными с деятельностью Подрядчика;
при производстве работ на территории Заказчика обращаться с отходами, вести их временное
накопление в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. Отходы,
образующиеся в результате деятельности Подрядчика, являются его собственностью.
4.1.10. Соблюдать все требования экологического законодательства. Самостоятельно и за свой
счет устранять нарушения экологического законодательства, выявленные госорганами, а также
выполнять выданные предписания.
4.1.11. Предоставлять Заказчику в течение 10 (десяти) дней по запросу необходимые сведения
экологического характера.
4.1.12. Незамедлительно извещать Заказчика о любой аварии либо ином событии, нанесшем,
либо могущим нанести имуществу Заказчика, а также близлежащему имуществу, окружающей
природной среде какой-либо ущерб и своевременно принимать все возможные и неотложные
меры по предотвращению возможного причинения ущерба, а также по недопущению увеличения
данного ущерба, принимать все возможные меры по ликвидации последствий аварий.
4.1.13. Все понесенные Заказчиком убытки за нарушения, допущенные Подрядчиком,
выявленные органами Ростехнадзора, экологического надзора, другими уполномоченными
органами, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
4.1.14. Нести ответственность за наличие разрешительной документации при осуществлении
работ и предоставление необходимой отчетности, согласно требованиям законодательства РФ.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своими силами и за свой счет готовить блоки для бурения скважин на объектах
производства Работ (площадках) для выполнения буровых и взрывных работ в соответствии с
Проектом, Паспортом буровзрывных работ, планами развития горных работ на текущий 2015 год.
4.2.2. Обеспечить рабочее состояние подъездных дорог к месту производства Работ.
4.2.3. Предоставить Подрядчику необходимую для исполнения Работ информацию и
документацию.
4.2.4. Принять результаты Работ при условии надлежащего их выполнения Подрядчиком с
оформлением соответствующих Актов.
4.2.5. По заявке Подрядчика заправлять оборудование Подрядчика (Субподрядчика)
дизельным топливом.
4.2.6. Своевременно оплачивать надлежащим образом выполненные и принятые по Актам
Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Стороны договорились выполнять надлежащим образом обязательства определенные для
них в Таблице разграничения ответственности, являющейся Приложением № 5 к настоящему
Договору и его неотъемлемой частью. Каждая Сторона ответственна за выполнение своих
обязательств, предусмотренных в Приложении №5 к настоящему Договору, и признает, что от их
выполнения зависит надлежащее выполнение принятых обязательств второй Стороны.
4.4. Заказчик гарантирует выполнение работ по бурению скважин при взрывных работах в
строгом соответствии с Проектом на бурение. Подрядчик имеет право контролировать параметры
обуреваемого блока на соответствие Проекта на бурение. Допускаемые отклонения
контролируемых параметров бурения сетки скважин не должны превышать 10%. В случае
обнаружения скважин, не соответствующих Проекту на бурение, Подрядчик по своему
усмотрению вправе потребовать от Заказчика повторного бурения скважины или продолжить
выполнение Работ на свой риск, при этом пороги, перемычки, повышенный выход негабарита в
районе отклонений от бурового проекта не рассматриваются как брак.
4.5. При ведении буровзрывных работ Подрядчик гарантирует бурение в строгом
соответствии с Проектом на бурение. Заказчик имеет право контролировать параметры
обуреваемого блока на соответствие Проекта на бурение. Допускаемые отклонения
контролируемых параметров бурения сетки скважин не должны превышать 10%. В случае
обнаружения скважин, не соответствующих Проекту на бурение, Заказчик по своему усмотрению
вправе потребовать от Подрядчика повторного бурения скважины.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Технология производства взрывных работ на объектах Заказчика определяется
действующими Проектом разработки месторождений, Типовыми проектами на производство
буровзрывных работ, Утвержденным планом горных работ на текущий год, Паспортами на
производство взрывных работ при дроблении негабарита шпуровыми и накладными зарядами
для каждого объекта (площадки). Порядок производства массовых взрывов определяется Особыми
условиями ведения буровзрывных работ на карьерах Заказчика (Приложение № 2 к Договору) и
Совместными мероприятиями
по безопасному ведению взрывных работ на карьерах
(Приложение № 3 к Договору).
5.2. Заказчик своими силами и за свой счёт осуществляет маркшейдерское обслуживание
буровзрывных работ, устройство подъездов к месту производства Работ, доставку забоечного
материала.
5.3. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на основании Заявок,
подписанных уполномоченными Заказчиком должностными лицами. Заявки подаются с
использованием факсимильной или электронной связи до 25-го числа месяца предшествующего
планируемому. В заявке указывается:
5.3.1. На комплекс работ по бурению и взрыванию скального массива: место производства
Работ (карьер, горизонт, блок), объем блока планируемого к взрыванию, планируемая дата
массового взрыва. К Заявке прилагается выкопировка из Плана горных работ в масштабе 1:5000
или 1:2000 с нанесением на ней данного блока и топосъемка блока в масштабе 1:500 или 1:200 с
высотными отметками поверхности, подлежащей обуриванию и подошвы уступа.
5.3.2. На дробление скального массива методом скважинных зарядов при бурении скважин
Заказчиком: место производства работ (карьер, горизонт, блок), высота уступа, диаметр и
количество скважин, общая масса заряда, планируемая дата взрыва.
5.4. Дата массового взрыва скважин определяется по согласованию Сторон, причем
инициатива в этом вопросе за Стороной, выполняющей буровые работы.
По завершению работ по обуриванию блока, выполненного Подрядчиком, он уведомляет об
этом Заказчика и о планируемой дате массового взрыва, а также Заказчик обязуется выполнить
маркшейдерскую съемку блока и определение его объема до производства массового взрыва.
По завершении работ по обуриванию блока, выполняемых Подрядчиком, он уведомляет об
этом Заказчика с приложением: маркшейдерской съемки обуренного блока, с подсчётом его
объема, указанием диаметра и количества скважин, выкопировки из ситуационного плана участка
в радиусе, превышающем не менее чем на 100 метров радиус опасной зоны. Окончательный объем
блока определяется после проведения взрывных работ по факту отрыва массива.
5.5. Подрядчик, получив Заявку, маркшейдерскую съемку и приняв по Акту, подготовленный
к производству Работ, блок, готовит Проект массового взрыва в составе Технического расчета и
Распорядка массового взрыва и ситуационного плана предоставленного Заказчиком, и не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства массового взрыва (до зарядки блока)
представляет его Заказчику на согласование и утверждение.
5.6. После согласования и утверждения Сторонами Проекта массового взрыва Стороны
издают совместный приказ на производство массового взрыва, в котором назначаются
ответственные представители Сторон за оцепление опасной зоны, за вывод оборудования и
персонала за пределы опасной зоны, а также лица, ответственные за сдачу-приёмку Работ по
массовому взрыву (объем, качество, безопасность, организация работ).
5.7. Взрывные работы по дроблению негабаритных камней производятся на основании
месячной Заявки Заказчика и совместного приказа руководителей Сторон, в котором
определяются представители Сторон, ответственные за производство взрывных работ, за вывод
людей, оборудования и машин за пределы опасной зоны, за оцепление опасной зоны, за сдачуприёмку выполненных Работ. Время и место производства Работ определяется письменными
Заявками Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Работ по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик обязан соблюдать условия оборота и обращения с взрывчатыми веществами,
их транспортировки и оформления расхода при производстве взрывных работ по настоящему
Договору.
6.3. В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе уменьшить
оплату на некачественно выполненный объем Работ. С учетом предварительной оплаты Заказчик
вправе потребовать устранения недостатков некачественно выполненных Работ за счет
Подрядчика и не производить окончательный расчет до момента устранения всех выявленных
недостатков, а Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить недостатки (п. 4.1.5.
Договора) в согласованные Заказчиком сроки.
6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение любой из Сторон согласованных сроков
выполнения или оплаты выполненной Работы, заинтересованная Сторона вправе потребовать
оплаты неустойки в размере 0,1% от цены Работ за каждый календарный день просрочки до
момента надлежащего исполнения принятых обязательств.
6.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение при выполнении Работ своими
специалистами или его субподрядчиками правил техники безопасности и охраны труда,
обеспечивать безопасные условия проведения работ во избежание причинения ущерба здоровью
людей и имуществу Сторон Договора и третьих лиц.
6.6. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей природной среды в
соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации и
своевременную оплату за негативное воздействие на окружающую природную среду.
6.7. Заказчик несёт ответственность за своевременную подготовку блока к производству
заявленных Работ и допущенный простой бурового станка, другой техники вследствие
неподготовленности блока и подъездов к нему.
6.8. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор). К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора относят
природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления
стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке;
иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие
надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.9. В случае систематического (два и более раз за период действия Договора) неисполнения
либо ненадлежащего исполнения Стороной принятых обязательств, контрагент вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с обязательным письменным
уведомлением о расторжении Договора не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до желаемой
даты расторжения.
6.10. Если иное прямо не предусмотрено настоящим договором, законные проценты на сумму
долга согласно статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период пользования
любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон не
начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного
календарного года, а в отношении расчётов и ответственности – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также
по требованию одной из сторон, во внесудебном порядке, при этом Сторона, инициирующая
расторжение Договора должна уведомить другую сторону не менее чем за один календарный
месяц до желаемой даты расторжения Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон. Под письменной формой Стороны понимают как составление единого документа, так и
обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной или
электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
8.2. В судебном порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
8.3. В случае изменения местонахождения или других реквизитов Сторона обязана уведомить
об этом другую Сторону настоящего Договора не позднее 5 (пяти) дней с момента изменений, в
противном случае соответствующая Сторона не несет ответственности за риски, вызванные
неправильной информацией о контрагенте Договора.
8.4. Стороны согласились считать текст настоящего договора, а также объем информации,
передаваемой сторонами друг другу конфиденциальной информацией, которая не подлежит
разглашению. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, возмещает все
убытки и упущенную выгоду потерпевшей стороне.
8.5. Ни одна из сторон не несет ответственность за непрямые или косвенные убытки или
ущерб любого рода, потерю деловых доходов, потерю ожидаемой прибыли или сбережений,
накладные расходы, потерю репутации и доброго имени, коммерческие или экономические
убытки любого рода.
8.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
8.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,
подписываются в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Перечень приложений:
№ 1. Протокол согласования объёмов и договорной цены Работ.
№ 2. Особые условия ведения взрывных работ на карьерах.
№ 3. Совместные мероприятия ведения взрывных работ на карьерах
№ 4. График ведения взрывных работ.
№ 5. Таблица разграничения ответственности.
№ 6. Копия лицензии на производство взрывных работ.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «ЛСР-Базовые»
ИНН 4703124060 КПП 470301001
ОКПО 90334638
Р/с 40702810655200002190
в Северо-Западный банк
России», г. Санкт-Петербург
ОАО
«Сбербанк
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Юридический адрес: 188686, Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д.12
Почтовый адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр.
КИМа, д. 19, лит. А
Подрядчик:
Заказчик:
ЗАО «ЛСР-Базовые»
_______________
______________
Приложение № 1
к Договору № _____
от «___» ________ 2015 г.
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ РАБОТ.
Цены за 1 м3 в плотном теле в рублях с учётом 18 % НДС.
Наименование месторождения (карьера):
№
п/
п
Наименование
показателей
1
Буровзрывные
работы скальных
пород (включая
горно-подготовительные работы съезды, траншеи и
прочее).
2
Взрывные работы
скальных пород
(включая горноподготовительные
работы - съезды,
траншеи и прочее).
3
Разделка
негабарита
Заказчика
«Кузнечное»
«Кузнечное
-1»
Участок
Карьер
«Заболотной»
«Ровное-1»
месторождения
месторождения
«Петровское»
«Гаврилово»
1. Цена вступает в силу с момента подписания Договора обеими сторонами и может быть
изменена в порядке, определённом п. 3.2. Договора.
2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью договора № ______ от
«___» _______ 2015 года.
Подрядчик:
Заказчик:
______________________
ЗАО «ЛСР-Базовые»
_______________
______________
Приложение № 2
к Договору № _____
от «__» _______ 2015 г.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ ЗАКАЗЧИКА.
1. Технология буровзрывных работ на карьерах Заказчика определяется Проектом разработки
месторождения, Типовым проектом производства работ (ППР) и планом развития горных работ
на текущий год.
В случае изменения принятых условий производства взрывных работ (крепость породы,
высота уступа, размеры негабарита, гидрогеологические данные и т.д.) Заказчик предоставляет
Подрядчику Техническое задание для внесения соответствующих изменений.
Категория крепости пород устанавливается по данным Заказчика. При отсутствии их или при
необходимости ее уточнения, крепость породы определяется по буримости в соответствии с
методикой ЕНиР.
2. Горные, в т.ч. буровзрывные работы должны вестись в соответствии с «Едиными правилами
безопасности при взрывных работах» и «Едиными правилами безопасности при разработке
месторождений полезных ископаемых открытым способом» и утвержденного удельного расхода
ВМ. В ПК «Гаврилово» дополнительно работы должны производиться в рамках совместных
мероприятий по обеспечению безопасности при проведении взрывных работ в карьере участка
«Гавриловский щебеночный завод» месторождения «Гаврилово».
3. Заказчик своими силами и за свой счет готовит блоки для выполнения буровзрывных работ,
содержит в рабочем состоянии подъездные дороги к ним.
4. Массовые взрывы в карьерах Заказчика производятся в соответствии с Проектом массового
взрыва на конкретный блок составленным на основании Инструкции по безопасному проведению
массовых взрывов на карьерах Заказчика, утверждённой техническими руководителями сторон и
согласованной с Северо-Западным управлением Ростехнадзора, Типового проекта на
производство буровзрывных работ на карьерах Заказчика, утверждённого техническими
руководителями Заказчика и Подрядчика и совместного приказа руководителей Заказчика и
Подрядчика.
5. Заказчик и Подрядчик на каждый массовый взрыв совместным Приказом назначают
ответственных лиц за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ. Об
исполнении возложенных на них обязанностей ответственные перед взрывом расписываются в
Графике проведения массового взрыва Подрядчика или письменно за своей подписью
уведомляют руководителя взрывных работ Подрядчика об исполнении возложенных на них
обязанностей.
6. Взрывные работы в карьере ведутся в светлое время суток по заявкам Заказчика в
соответствии с согласованным графиком взрывных работ.
7. Количество постов оцепления опасной зоны и их расположение определяет Подрядчик.
При необходимости Заказчик выделяет в распоряжение руководителя взрывных работ
Подрядчика необходимое количество работников карьера (постовых) для полного
укомплектования оцепления опасной зоны.
8. Подрядчик проводит инструктаж постовых с отметкой об инструктаже в специальном
журнале (распорядке массового взрыва) по каждому постовому индивидуально.
9. Заказчик по распоряжению Подрядчика организует выставление постовых по местам,
согласно схеме оцепления (ситуационному плану) с отметкой в специальном журнале.
10. Заказчик на время производства взрывных работ удаляет за пределы опасной зоны всех
людей, кроме тех, кто непосредственно участвует во взрывных работах, транспорт и оборудование
(механизмы) и предупреждает их проникновение в эту зону; отключает электроустановки,
воздушные и кабельные линии в пределах опасной зоны.
В случае невозможности удаления за пределы опасной зоны оборудования, машин и/или
отключения электроустановок или электрических линий, Стороны разрабатывают мероприятия
по недопущению их повреждения взрывом и обеспечивают их исполнение.
11. Подрядчик обеспечивает подачу установленных сигналов с помощью сирены согласно
Инструкции по безопасному ведению массовых взрывов на карьерах Заказчика и принимает иные
меры к информированию людей о производстве взрывных работ.
12. Ответственность за безопасность производства взрывных работ несет Подрядчик.
13. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения, нанесенные объектам,
механизмам и иному имуществу, ущерб здоровью людей за пределами опасной зоны.
14. Брак по вине Подрядчика, выявленный при приемке работ или в процессе экскавации
(отказные заряды,
пороги, перемычки, повышенный выход негабарита) ликвидируется
Подрядчиком за свой счет.
15. Доставку взрывчатых материалов к месту производства работ и вооружённую охрану при
их транспортировке осуществляет Подрядчик.
16. Доставку материала (отсев) в объеме согласно заявке Подрядчика для забойки скважин и
шпуров осуществляет Заказчик.
17. Подрядчик за свой счет
оборудует «опасную зону» принятую Типовым проектом,
отмечая ее предупредительными плакатами, и в дальнейшем поддерживает зону в надлежащем
состоянии, при этом должны обеспечиваться хорошие подходы к местам расположения постов.
18. Заказчик не позднее, чем за 2 суток оповещает заинтересованные организации и своих
работников о месте, времени и сигналах взрывных работ, границах опасной зоны, принятых
сигналах и их значении.
19. Заказчик осуществляет геолого-маркшейдерское обслуживание Подрядчика, представляет
всю необходимую маркшейдерскую документацию в соответствии с Инструкцией по проведению
массовых взрывов на карьерах Заказчика. Проектное расположение буровых скважин выносится в
натуру в следующем объеме: первый ряд полностью и перпендикуляр.
20. Заказчик и Подрядчик проводят ознакомление своих работников со статьями Уголовного
кодекса РФ об ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт взрывчатых
материалов.
21. Для получения в органах Ростехнадзора России разрешения на право производства
взрывных работ в карьерах Заказчик обязан предоставить Подрядчику за 45 дней до начала
следующего календарного года следующую документацию:
21.1. Ситуационный план местности (карьера) в масштабе 1:5000 с нанесением на нем
контура участков на которых планируются взрывные работы, границ земельного и горного
отвода, также всех объектов в радиусе опасной зоны производства взрывных работ.
21.2 График производства взрывных работ.
21.3. Мероприятия по безопасному ведению работ на объекте при производстве взрывных
работ.
21.4. Приказ по предприятию о назначении ответственных за отвод оборудования и
взаимодействие с Подрядчиком и утверждении Типового проекта на производство буровзрывных
работ.
21.5. Техническое задание на проектирование (при необходимости).
21.6. В случае попадания в опасную зону взрывных работ зданий, сооружений,
коммуникаций, линий электропередач и связи, автодорог и др. объектов сторонних организаций,
пересечения этой зоны опасными зонами других организаций, ведущих взрывные работы,
Подрядчик получает согласование этих организаций на производство взрывных работ.
21.7 Копию страхового полиса перед третьими лицами.
21.8. Копию протокола утверждения Ростехнадзором Плана горных работ на текущий год.
Подрядчик:
Заказчик:
ЗАО «ЛСР-Базовые»
_______________
______________
Приложение № 3
от «
«УТВЕРЖДАЮ»:
к Договору №
»
2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»:
______________
_______________
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ ЗАКАЗЧИКА.
№
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1
Разработать проект массового взрыва конкретного блока.
До начала ВР
Руководитель ВР
2
Предоставить ситуационный план обуренного блока в 2-х экземплярах
До начала ВР
Представитель Заказчика
3
Принять обуренный блок у Заказчика.
До начала ВР
Руководитель ВР
4
Для забойки скважин завести отсев в необходимом количестве.
До начала ВР
Представитель Заказчика
5
Выделить необходимое количество работников карьера для комплектации оцепления
опасной зоны согласно ситуационному плану
До начала ВР
Представитель Заказчика
6.
Провести инструктаж сигналистов постов оцепления опасной зоны
До введения опасной зоны
Руководитель ВР
7
Выставить посты охраны опасной зоны согласно ситуационному плану, выдать
уведомление о выставлении постовых на места
Провести необходимые согласования взрывных работ с заинтересованными
организациями и местными органами власти, собственниками сооружений,
коммуникаций и сетей, находящихся в опасной зоне, о времени и месте этих работ.
До начала монтажа ВС
Представитель Подрядчика
До начала ВР Уведомление о
дате взрыва за 2 дня до
взрыва.
Представитель Подрядчика
8
9
Представитель Заказчика
Руководитель ВР
..Руководитель ВР
11
За 2 дня до начала ВР
Оповестить местное население с помощью развешивания объявлений о дате, времени и
сигналах ВР.
Ознакомить всех лиц задействованных во взрывных работах с системой подачи звуковых До начала ВР
сигналов при производстве ВР
Отключить электроэнергию на время ВР в пределах запретной зоны
До начала ВР
12
Подавать сигналы взрывных работ стационарной сиреной
В течении проведения ВР
13
Провести ВР в соответствии с утверждёнными документами.
В день согласованный с
Заказчиком
Согласно распорядку массового
взрыва
Руководитель ВР
10
Представитель Заказчика
Приложение № 4
к Договору №
от « »
«УТВЕРЖДАЮ»:
2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»:
_______________
_______________
График
производства взрывных работ на карьерах Заказчика.
№
п/п
1.
Массовые взрывы
2.
Дробление негабарита
Наименование взрывных работ
Дни
недели
понедельник - пятница
с 10.00 до 17.00 час.
Ежедневно
с 10.00 до 15.00 час.
В праздничные дни - взрывные работы не производятся.
Примечание
По готовности
блока
По заявке
Приложение № 5
к Договору №
от « »
2015 г.
ТАБЛИЦА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Таблица отражает обязанности обеих Сторон по выполнению Договора
Подрядчик







Общие обязанности
Установление четкого взаимодействия Сторон в период
действия Договора
Обеспечение безопасных условий труда для
Подрядчика, оборудования его субподрядчиков и
персонала.
Соблюдений требований охраны труда, защиты
окружающей среды и безопасности
Инструктирование персонала Подрядчика и
субподрядчиков.
Доставка персонала Подрядчика и субподрядчиков на
Объект.
Обеспечение оборудованием для двухсторонней связи
между Подрядчиком и Заказчиком.
Обеспечение и управление процессом бурения взрывных
скважин, выбор бурового оборудования при взрывных
работах.
Обеспечение и управление процессом бурения взрывных
скважин, выбор бурового оборудования при
буровзрывных работах.
Обеспечение работ по бурению скважин водой и
топливом.
Заказчик






Планирование








Посещение собраний по планированию графика работ.
Составление планов и графиков, включая объемы
взрывания и экскавации, дату взрывных работ и
готовности к бурению.
Лицензии, разрешения и переговоры с
заинтересованными сторонами в части проведения
запланированных взрывных работ.
Бурение взрывных скважин при ведении взрывных
работ.
Бурение взрывных скважин при ведении буровзрывных
работ.
Проектирование взрывов
Подготовка проектов на бурение скважин с указанием
места, глубины, наклона и диаметра скважин.
Определение последовательности взрывания.
Подготовка плана заряжания с указанием типа и
количества взрывчатого вещества в скважину.
Утверждение проекта взрывных работ и объемов взрыва
перед началом взрывных работ.


Заказчик может
оказать
содействие
Подрядчику


Взрывные работы – оказание услуг
Подготовка блока для разметки.
Обеспечение безопасных, всепогодных подъездов к


Подрядчик





















Общие обязанности
местам ведения взрыва для персонала и оборудования
Исполнителя.
Бурение скважин на проектную глубину при взрывных
работах.
Бурение скважин на проектную глубину при
буровзрывных работах.
Проверка пробуренных скважин на соответствие
проекту и приемка блока.
Мобилизация оборудования и персонала для ведения
взрывных работ.
Назначение ответственного руководителя по
проведению массовых взрывов.
Ответственность за проведение массовых взрывов
Уведомление о времени взрыва для всех
заинтересованных организаций.
Обеспечение и использование предупреждающих
знаков.
Организация хранения ВВ и СИ на объекте.
Обеспечение транспорта для безопасной перевозки
средств инициирования
Выбор типа и количества не патронированных ВВ для
каждой скважины
Закладка боевиков
Заряжание скважин не патронированными ВВ.
Устранение возможных причин «отказов» в процессе
заряжания скважин.
Предоставление забоечного материала для забойки
скважин (щебень фракции 10- 20 мм) по указанию
подрядчика.
Забойка взрывных скважин.
Предоставление необходимого количества людей для
охраны границ Опасной зоны взрыва.
Монтаж взрывной сети.
Ограждение границ опасной зоны взрыва.
Проверка блока на наличие отказов и допуск персонала
в карьер
Предоставление необходимых отчетов.
Работа с негабаритами и выравнивание подошвы.
Вторичное дробление
Хранение и учет взрывчатых материалов
Подрядчик:
Заказчик:
_______________
ЗАО «ЛСР-Базовые»
_______________
______________
Заказчик





