Г. Мегион КОНТРАКТ на поставку канцелярских товаров и предметов снабжения «___» _________ 2007г. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петряева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить а Заказчик принять и оплатить товары согласно Спецификации (Приложение 1) (именуемые в дальнейшем «канц.товары, предметы снабжения»): 1.2. Поставщик представит Заказчику перед прибытием канц.товаров, предметов снабжения в МОУ «СОШ №1» сертификаты соответствия Госстандарта РФ на весь товар, который подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством. 2. Сумма контракта 2.1. Общая сумма контракта составляет __________рублей (_______________________рублей 00 копеек) согласно котировочной заявки Поставщика с учетом НДС. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение №2). 2.2. Утвержденная стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. 3. Сроки поставки 3.1. Указанный в п.1.1. контракта товар должны быть поставлены комплектно до 06 августа 2007г. 3.2. Досрочная поставка канц.товаров, предметов снабжения осуществляется с письменного подтверждения Заказчика. 3.3. Датой поставки канц.товара, предметов снабжения считается дата акта приемки товара в место назначения: Ханты-Мансийский автономный округ г. Мегион, ул. Свободы 6, МОУ «СОШ №1», подписанного сторонами. 4. Порядок расчетов за поставляемые канц.товары, предметы снабжения 4.1. Платеж по настоящему контракту производиться в рублях в следующем порядке: в виде предоплаты 30% в течение 10 дней с момента подписания контракта. 4.2. Форма оплаты путем перечисления на расчетный счет Поставщика. 4.3. Окончательный расчет по условиям настоящего контракта производится Заказчиком не позднее десяти дней после приемки Заказчиком канц.товаров, предметов снабжения, подписания акта приемки товара, с учетом соответствия счет-фактуре. 5. Порядок поставки и приема товара 5.1. На основании спецификации Заказчика Поставщик выписывает товарнотранспортную накладную . Доставка товара осуществляется до склада Заказчика по адресу : г. Мегион ул. Свободы 6. Расходы по доставке товара возлагаются на поставщика. 5.2. Документом, подтверждающим факт поставки , является товарно-транспортная накладная с отметкой уполномоченного представителя Заказчика о получении товара по количеству мест. 5.3. Приемка по количеству и качеству осуществляется в сроки и в порядке, установленные действующими правилами приемки товаров. 5.4. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент его передачи на складе Заказчика и подписания акта приемкипередачи товара. 6. Гарантии качества 6.1. Качество каждой партии поставленного товара должно соответствовать установленным государственным стандартам и подтверждаться сертификатом качества производителя, а также комплектом документов, подтверждающих качество товара согласно требованиям ГОСТов . Документы подтверждающие качество товара, передаются Заказчику вместе с товаром. 6.2. Претензии по качеству товара в случае несоответствия товара качеству, установленному ГОСТом , и недостаче товара могут быть заявлены Поставщику в срок, установленный инструкциями приемки (П-6,П-7) с приложением надлежащим образом оформленного акта приемки. 6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право по своему выбору: -потребовать от Поставщика безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 3 рабочих дней; -возвратить Поставщику товар ненадлежащего качества и потребовать возврат уплаченной за него суммы. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Поставщиком товара, Поставщик в праве потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет , что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие неопределимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями контракта Заказчик в праве потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет , что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.3..Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта и возмещает Заказчику понесенные убытки, непокрытые неустойкой. 8. Тара и упаковка 8.1.Товар упаковывается в тару и упаковку, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ. 8.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу товара вследствие некачественной тары и упаковки. 9. Разрешение споров 9.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров, или путем направления претензии виновной стороне, которая должна быть рассмотрена в однодневный срок. 9.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 10. Расторжение контракта 10.1. Контракт может быть расторгнут: -по согласованию сторон; -по решению суда. 10.2. При расторжении контракта по совместному решению сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно, с учетом перечисленного авансового платежа. 11. Форс-мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, осуществляющие, де-юре или де-факто и если эти обстоятельства непосредственно повлияли, на исполнение настоящего контракта. 12. Прочие условия 12.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. 12.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экз., для каждой из сторон, оба текста имеют одинаковую юридическую силу. Приложения: 1.Сертификация на поставку продукции 2. Протокол согласования договорной цены. 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 6286000 Ханты – Мансийский автономный округ г.Мегион ул. Свободы 6 Тел/факс.: 8(34663) 34528. Тел.: 8(34663) 34528. ИНН 8605013144 КПП 860501001 р/сч. 40302810600000000002 БИК 047171000 Банк РКЦ МЕГИОН Г МЕГИОН Директор МОУ «СОШ №1» ___________________А.В.Петряев _________________________ М.П. М.П. Приложение № 1 К Муниципальному контракту от "___" ___________ 2007г. на поставку канцелярских товаров и предметов снабжения СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ Наименование Технические характеристики, комплектация Покупатель: Директор _____________А.В.Петряев Ед.изме рения Кол-во Цена Сумма Продавец: ________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) (должность, подпись, инициалы, фамилия) М. П. М.П. Приложение № 2 К Муниципальному контракту от "___" ___________ 2007г. на поставку канцелярских товаров и предметов снабжения ПРОТОКОЛ Согласования договорной цены Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директора Петряева Александра Владимировича и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик в лице _______________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на канцелярские товары и предметы снабжения в сумме: ______________ руб.(_____________________________ рублей), включая НДС _____% _____________ руб. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком. ЗАКАЗЧИК _______________ А.В.Петряев ПОСТАВЩИК _____________________ М.П М.П.