ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ № __________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ № __________
«__»____________2012г.
___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице
________________________________,
действующего
на
основании
____________________, с одной стороны и Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский институт машиностроения», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Долгих А.А., действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику соответствующего настоящему
договору качества товар (далее - «Продукция») в количестве, в сроки и на условиях,
определенных в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой
частью Договора, а Заказчик обязуется принять это оборудование и произвести его
оплату на условиях настоящего договора.
1.2. По просьбе Заказчика в период гарантийного срока Поставщик осуществляет
авторский надзор своими специалистами за монтажом, наладкой и вводом оборудования
в эксплуатацию.
1.5. Уступка права требования долга по настоящему договору третьим лицам
производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на
основании письменного запроса Поставщика.
1.6. Отгрузка продукции производится на условиях Заказчика по адресу 624740, г.
Нижняя Салда, Свердловской области, ул. Строителей 70.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Общая сумма по настоящему Договору, подлежащая выплате Заказчиком (цена
Договора) за поставку товара, составляет:
___________________________________________________________________ рублей,
кроме того НДС_______________ рублей.
Итого _____________________________________________________________ рублей.
2.2. Цены в спецификации указаны без учета НДС.
2.3. Цены установлены на весь период действия настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость оборудования, указанна в приложении № 1, является окончательной и
не подлежит изменению. В стоимость оборудования полностью включена оплата всех
обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.2. Покупатель перечисляет первый авансовый платеж в размере 30 % от стоимости
оборудования, указанной в п.2.1. настоящего, в течение 10-ти (десяти) дней с момента
заключения договора и выставления счета.
3.3. Покупатель перечисляет 70 % оплаты в течение 10-ти (десяти) дней после
отгрузки продукции Покупателю.
4. ДОКУМЕНТЫ.
4.1. Поставка оборудования по настоящему Договору сопровождается следующей
технической документацией:
• Технический паспорт (паспорта);
• Сертификаты (в том числе сертификат безопасности товара, сертификат
происхождения товара);
• Технические описания;
• Инструкции по монтажу, эксплуатации и ремонту.
4.2. Если документация содержит материалы на иностранном языке, к таким
материалам прилагается перевод на русский язык.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ТАРА И УПАКОВКА.
5.1. Поставка Продукции Поставщиком производится по адресу 624740 г., г. Нижняя
Салда, Свердловской области, ул. Строителей 70.
5.2. Датой поставки Продукции является дата получения ее Заказчиком от
транспортной компании или от Поставщика, с оформлением товарно-транспортной
накладной.
5.3. Переход права собственности на Продукцию происходит в момент получения
Продукции Заказчиком от Поставщика или транспортной организации.
5.4. Поставщик письменно (либо факсимильной связью) уведомляет Заказчика о
готовности Продукции к отгрузке. После получения подтверждения о готовности принять
Продукцию отгружает ее в адрес Заказчика.
5.5. Продукция должна упаковываться в соответствии с требованиями изготовителя к
соответствующей упаковке для поставляемого оборудования или в соответствии с
ГОСТами или ТУ и необходимым образом для соответствующего вида транспорта(ов).
Эта упаковка должна обеспечивать сохранность товара, его защиту при нормальном
обращении, транспортировке, нескольких перегрузках и хранении.
5.6. Каждое упаковочное место сопровождается упаковочным листом.
5.7. Каждое упаковочное место маркируется в соответствии со свойствами
отгружаемого товара, однако в любом случае маркировка должна содержать сведения о
Заказчике, Поставщике и реквизиты отгрузки.
6. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ.
6.1. Приемка оборудования в части оценки соответствия, при необходимости
таковой, выполняется Заказчиком. Приемка товара по качеству, а также по количеству и
комплектности производится на складе Заказчика.
6.2. При использовании материалов, полуфабрикатов и комплектующих не
собственного изготовления, Поставщик обязан организовать разработку, реализацию и
постоянный контроль выполнения субподрядчиками программ обеспечения качества.
6.3. При обнаружении фактического несоответствия количества отгрузочных мест
данным в товаросопроводительных документах, нарушения упаковки, отсутствие печатей
или пломб, уполномоченный представитель Заказчика и лицо, доставившее груз,
фиксируют отмеченные несоответствия в акте. В течение 2-х следующих рабочих дней
составленный акт направляется Поставщику по факсимильной связи или электронной
почте. Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение до получения указаний
Поставщика.
6.4. При отсутствии условий, перечисленных в п.6.3. настоящего договора Заказчик в
течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку продукции по количеству,
качеству и комплектности. Приемка продукции по качеству осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных документов (стандартами, техническими
условиями, рекомендациями изготовителя, чертежами, схемами и пр.) При обнаружении
недостачи, некомплектности поставки по отношению к товаросопроводительным
документам, а также при обнаружении видимых повреждений оборудования, или
несоответствия его качественных характеристик, приемка прекращается, поставка или
часть ее принимается на ответственное хранение с составлением одностороннего акта,
который направляется Поставщику по факсимильной связи или электронной почте в
течение 2-х следующих рабочих дней.
6.5. В случае обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены
обычными средствами контроля, а выявились в процессе монтажа, наладки или
эксплуатации в период гарантийного срока, установленного п. 7.10. настоящего договора,
Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней составить односторонний акт и
направить его Поставщику по факсимильной связи или электронной почте.
6.6. Поставщик, получив акт в порядке п. 6.3., 6.4 или 6.5. настоящего договора в
течение трех рабочих дней:
• Подтверждает готовность исполнить свои обязательства по устранению
обнаруженных недостатков и просит продолжить приемку;
или
• Приостанавливает приемку (дальнейшую эксплуатацию оборудования) и
направляет к Заказчику уполномоченного представителя для расследования и
составления двустороннего акта.
6.7. При неисполнении Поставщиком положений п.6.6. настоящего договора или
отказе от исполнения со стороны Поставщика, неявки представителя Поставщика в
оговоренный Сторонами срок, акты составленные Заказчиком считаются
согласованными Поставщиком.
7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ.
7.1 Заказчик имеет право за свой счет осуществлять контроль качества изготовления
Продукции Поставщиком. В отдельных случаях проверка может осуществляться
уполномоченным Покупателем юридическим лицом.
7.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается не менее 12 месяцев с
момента ввода его в эксплуатацию, и не менее 24 месяцев с момента его поставки.
7.3. Если в течении гарантийного периода выявится, что неисправности в работе
возникли по вине Поставщика, то он обязуется устранить за свой счет путем ремонта или
замены дефектного оборудования в срок 30 рабочих дней с момента получения претензии
Покупателя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За несвоевременное или ненадлежащее выполнение договорных обязательств по
настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
любой из сторон указанная Сторона обязана возместить другой стороне убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
8.3. В случае задержки поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику по его
письменному требованию неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
стоимости просроченной по поставке оборудования за каждый день просрочки, но не
более 10% от стоимости просроченной по оплате суммы.
В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Продукция считается
поставленной в срок, когда Поставщик устранил замечания по качеству Продукции.
8.4. За задержку оплаты в сроки, определенные Главой 3 договора, кроме авансового
платежа, Заказчик оплачивает Поставщику по его письменному требованию пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости просроченной по оплате суммы.
8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств,
если иное не урегулировано дополнительным соглашением.
8.6. Поставщик возмещает Заказчику суммы НДС, в отношении которых ИФНС
вынесло решение об отказе возмещения налога Заказчику, в связи с наличием дефектов в
счетах – фактурах, выписанных Поставщиком.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР).
9.1. Под обстоятельством непреодолимой силы (Форс - Мажор) понимаются любые
обстоятельства, где возможности противодействовать им могут лишь незначительно
уменьшить ущерб, наносимый ими. При этом факт организации максимально возможного
противодействия этому обстоятельству, не ставящий жизнь человека в опасность, должен
быть установлен.
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, блокады,
эмбарго на экспорт или импорт, а также акты или действия органов власти и управления
стран и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
9.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы
является удостоверение соответствующей Торговой палаты. Затронутая этим событием
Сторона должна в семидневный срок с момента, когда ей стало известно о наличии
обстоятельств непреодолимой силы, сообщить другой Стороне о ее характере, начале и
прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению
Договора.
9.3. В течение периода действия форс-мажорных обстоятельств сроки поставки,
оплаты и прочие Договорные условия, на которые влияют такие обстоятельства, должны
быть изменены в зависимости от последствий таких событий.
9.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех (3) месяцев, каждая из
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.
9.5. Если какая либо из Сторон заявит о расторжении Договора и если обстоятельства
непреодолимой силы не препятствуют Сторонам:
• составляется инвентаризационный акт, который подписывается Сторонами.
• если договор расторгается по инициативе Заказчика, Поставщик имеет
право требовать оплаты поставленного товара, а также оплаты изготовленного
товара, который не может быть поставлен другому потребителю, и который после
оплаты подлежит передаче Заказчику.
• если договор расторгается по инициативе Поставщика, последний имеет
право вычесть из полученного аванса оплату поставленного товара и в течение
двух недель с момента подписания акта возвращает Заказчику на его банковский
счет полученный аванс или соответствующую его часть.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры или разногласия между Сторонами, в случае невозможности мирного
урегулирования, будут решаться в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право расторгнуть его,
предварительно предупредив другую Сторону:
• если другая сторона нарушила свои обязательства в соответствии с
настоящим Договором и не исправила положение в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента письменного предупреждения другой Стороны, с
указанием характера нарушения;
• если в отношении другой Стороны была введена одна из процедур
банкротства или, если, по мнению независимых ревизоров (аудиторов),
оказывается финансово несостоятельной выполнить договорные обязательства;
• в случае форс-мажорных обстоятельств, описанных выше, длящихся в
общей сложности в течение трех или более месяцев.
11.2.
В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон по причинам,
указанным выше в п. 11.1, ни одна из Сторон не освобождается от обязательств или
ответственности по отношению к другой Стороне в рамках настоящего Договора,
принятых до даты расторжения, если только не было достигнуто согласия о противном,
подтвержденное в письменном виде.
11.3. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, последний обязан
возместить причиненные в результате этого убытки исчисленные в соответствии с
правилами, установленными в главе 8. настоящего Договора. Поставщик обязан
возвратить Заказчику по его письменному требованию полученный аванс плюс проценты
в порядке ст. 823 ГК РФ, исчисленные в соответствии со ставкой Центробанка России на
день перечисления аванса и сроком, исчисленным со дня перечисления аванса на счет
Поставщика до дня возврата аванса на счет Заказчика.
11.4. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Заказчик вправе по
своему выбору, не применяя правила п. 8.1. настоящего Договора, заключить Договор на
поставку этого же товара с другим Поставщиком, с отнесением разницы цен,
сложившейся на рынке или в связи с сокращением сроков поставки, инфляции или другим
причинам по новому Договору на виновного Поставщика.
12. НЕДЕЛИМОСТЬ ДОГОВОРА. ПОПРАВКИ.
12.1. Настоящий Договор, его Приложения, Поправки и Протоколы к ним, при
условии подписания каждой из Сторон, являются единым целым соглашением,
заключенным между Сторонами по вышеуказанным вопросам, заменяющим все
предыдущие переговоры и прочие соглашения между ними на тот же предмет.
12.2. Поправки к настоящему Договору и его Приложениям могут вноситься только в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Действие настоящего Договора устанавливается с момента подписания обеими
Сторонами текста Договора и всех Приложений к нему и до исполнения обязательств
обеими сторонами.
14. ПРАВА СТОРОН НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
14.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой
охране, в том числе на результаты научно-технической деятельности, созданные в
процессе исполнения настоящего договора, принадлежат Заказчику и Поставщику на
праве совместной долевой собственности.
15. АДРЕСА И РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН.
Поставщик:
Заказчик:
ФГУП « НИИМаш»
Юридический адрес:
624740, Свердловская обл., г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, д. 72
Тел./факс: (34345) 3-65-80
ИНН 6622000374 КПП 662201001
Р/с 405028100161501070099
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 04577674
___________________/________________/
М.П.
______________/ А.А. Долгих
М.П.
/
Приложение № 1
К договору №_______ от «__»___________2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№_________ от «__»___________2012г
№ Наименование продукции
п/п
1.
Насос 1Д 630/90- УХЛ3.1, с
электродвигателем АИР 355 S4 У2
в комплекте с соединительными
муфтами, без рамы
Ед.
измер.
Колич. Цена без
НДС в
руб. РФ
компл. 1
Сумма с
НДС в
руб. РФ
1. Сумма по спецификации:
_______________________________________________________________рублей ___коп.,
в том числе НДС (18%) ___________________________________________рублей ___коп.
2. Срок поставки – 30 дней, с момента поступления предварительной оплаты.
3. Доставка осуществляется Поставщиком до цеха 029 ФГУП «НИИМаш» в г.
Нижняя Салда, Свердловской обл., ул. Строителей 70
ПРОДАВЕЦ:
___________________/________________/
М.П.
ПОКУПАТЕЛЬ:
______________/ А.А. Долгих
М.П.
/