ДОГОВОР на установку и сервисное обслуживание

ДОГОВОР
на установку и сервисное обслуживание навигационного
оборудования ГЛОНАСС/GPS № __________
г. Сызрань
__________ 20___ г.
«____»
__________________________________________________________________________, в
лице _________________________________________, действующ____ на основании
________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Общество
с ограниченной ответственностью «ДОЗОР», в лице директора Фокина Евгения
Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", с другой стороны, именуемые также по отдельности как «Сторона», а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом Договора является установка и осуществление сервисного обслуживания
бортовых навигационно-связных терминалов (БНСТ) с комплектом электрооборудования
и датчиков исполнительных механизмов (далее - «Оборудование»), на транспортных
средствах Заказчика, находящихся в его собственности и/или являющихся предметом
лизинга, эксплуатируемых в рамках Договоров финансовой аренды. Общее количество
единиц Оборудования не может превышать 5 000 (Пять тысяч) штук.
1.2. Подрядчик обязуется по Заявкам Заказчика (далее Заявка) осуществлять
установку, диагностику, плановый/внеплановый ремонт и обследование Оборудования, с
составлением Актов выполненных работ (далее - «Сервисные работы»), а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать выполненные Сервисные работы согласно стоимости,
указанной в Приложении № 1 к Договору.
1.3. Сервисные работы выполняются Подрядчиком по месту нахождения транспортных
средств Заказчика на территории, соответствующей техническим требованиям для
выполнения данного вида работ.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ.
2.1. Подрядчик приступает к выполнению Сервисных работ в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента зачисления Заказчиком первого платежа (аванса) на расчётный счет
Подрядчика.
2.2. Производство Сервисных работ осуществляется по Заявке, оформленной в
письменном или электронном виде по форме, согласованной Сторонами.
2.3. Заказчик, не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней, при необходимости выполнения
отдельных Сервисных работ направляет Подрядчику Заявку по одному из следующих
видов работ:
2.3.1. Заявка на установку Оборудования (включает в себя монтаж, настройку и
тестовое подключение Оборудования к системе технической поддержки Подрядчика)
(Приложение № 3);
2.3.2. Заявка на проведение диагностических и профилактических работ (включает
в себя определение конкретных неисправностей установленного Оборудования, причины
возникновения неисправностей, определение объема и видов работ, запасных частей,
подлежащих замене, необходимых расходных материалов) (Приложение № 4);
2.3.3. Заявка на проведение ремонтно-восстановительных работ (включает в себя
демонтаж вышедших из строя деталей Оборудования, замену, монтаж, настройку и
тестовое подключение исправного установленного Оборудования, запасных частей,
необходимых расходных материалов) (Приложение № 5);
2.4. При получении Заявки, Подрядчик подтверждает готовность ее выполнения и, в
согласованные сроки, направляет к месту проведения Сервисных работ, в указанный в
Заявке адрес, своего технического специалиста. После проведения работ Стороны
подписывают Акт выполненных работ (Приложение № 6).
2.5. При необходимости отмены согласованной Заявки или переноса сроков выполнения
Сервисных работ по Заявке, Заказчик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до
наступления заявленного срока направляет Подрядчику письменное сообщение об
отмене ранее согласованной Заявки, либо о согласовании новых сроков выполнения
Сервисных работ по Заявке.
2.6. При выполнении Сервисных работ по Заявке, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента передачи Подрядчиком Акта выполненных работ проверяет
работоспособность установленного или отремонтированного Оборудования и
подписывает Акт выполненных работ. В противном случае в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента передачи Подрядчиком Акта выполненных работ, Заказчик должен
предоставить мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ.
2.7. При необходимости выполнения дополнительных работ, обнаруженных в процессе
выполнения заявленных Сервисных работ, Стороны согласовывают эти работы
оформлением отдельной Заявки, и Подрядчик приступает к выполнению дополнительных
работ на условиях Договора.
2.8. Выявленные дефекты Оборудования при приемке выполненных Сервисных работ,
принимаются к устранению только в случае, если они касаются согласованных
Сторонами работ по Заявке. Вид и характер выявленных дефектов должен быть отражен
в Акте диагностики, являющимся приложением к Акту выполненных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ.
3.1. Дата прибытия технического специалиста к месту проведения Сервисных работ
определяется отдельным пунктом Заявки.
3.2. Срок проведения Сервисных работ по Заявке определяется Подрядчиком при
установлении причин неполадки и объема необходимых работ в соответствии с
нормативами на проведение определенных видов пуско-наладочных и ремонтновосстановительных работ, в зависимости от их сложности, но не должен превышать 5
(Пяти) рабочих дней по каждому транспортному средству Заказчика, указанному в Заявке.
3.3. Общая регламентированная продолжительность выполнения Сервисных работ по
одной Заявке определяется Сторонами исходя из общего количества транспортных
средств Заказчика, указанных в Заявке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия Договора по Заявкам Заказчика
выполнять Сервисные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, с
надлежащим качеством и использованием своих расходных материалов и инструментов.
4.2. Подрядчик обязуется произвести Сервисные работы в соответствии с Заявкой, в
согласованные Сторонами сроки.
4.3. Подрядчик обязуется выполнить Сервисные работы в соответствии с действующими
правилами, нормами и технической документацией фирм-производителей Оборудования.
4.4. Подрядчик выполняет Сервисные работы на месте указанном в Заявке и в объеме,
согласованном Сторонами.
4.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Сервисных
работ, Подрядчик обязан немедленно предупредить об этом Заказчика в письменном
виде, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента их возникновения.
4.6. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты сдачи Сервисных работ, Подрядчик
обязуется известить Заказчика о готовности сдать выполненные Сервисные работы.
4.7. По первому требованию Заказчика Подрядчик обязуется вернуть транспортные
средства, переданные Подрядчику для выполнения Сервисных работ.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от него
обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой
работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.9. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение
убытков, если Заказчик не предоставил транспортные средства, согласно графику, или не
предоставил технически оборудованное место проведения Сервисных работ, что делает
явно невозможным окончание работ в сроки, указанные в Заявке.
4.10. В случае повреждения по вине Подрядчика транспортного средства, на котором
осуществляются Сервисные работы, Подрядчик несет полную имущественную
ответственность в размере нанесенного ущерба.
4.11. Ущерб определяется путем оформления Заключения независимой экспертной
оценки с привлечением независимого эксперта за счет виновной стороны. При полной
конструктивной гибели по вине Подрядчика транспортного средства, на котором
проводились Сервисные работы, Подрядчик возмещает убытки Заказчику в объеме его
полной стоимости.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик по мере возникновения необходимости формирует и направляет
Подрядчику по электронной почте или по факсу Заявку по форме, являющейся
приложением к настоящему Договору (Приложение № 3; № 4; № 5).
5.2. Заказчик обязан оплатить Сервисные работы в сроки и в порядке, установленные
настоящим Договором.
5.3. Заказчик обязан предоставить на время выполнения Сервисных работ хорошо
освещаемое техническое помещение (ангар), электропитание 220 В, а также не позднее
дня прибытия специалистов Подрядчика транспортное средство, в исправном состоянии
и подготовленное для проведения Сервисных работ.
5.4. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения Сервисных работ соответствие
рабочих мест требованиям, правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
5.5. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные Сервисные работы.
5.6. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещение убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным, а так же если качество
выполненных работ не соответствует нормативным требованиям к данному виду работ.
5.8. В случае выявления специалистами Подрядчика факта повреждения Заказчиком
Оборудования, на котором осуществляются Сервисные работы (вмешательство третьих
лиц в работоспособность установленного Оборудования, приведшее к полному выходу из
строя;
повреждение
заложенных
технических
параметров,
приводящих
к
кратковременной потере функциональности Оборудования, включая вмешательство в
цепи питания Оборудования, не регламентируемое правилами пользования устройством
и т.д.), гарантийные обязательства Подрядчика по п. 7 настоящего Договора на
поврежденное Оборудование не распространяются.
6. СТОИМОСТЬ СЕРВИСНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
6.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяется по
Прейскуранту Сервисных работ (Приложение №1), Смете Подрядчика, и фиксируется
Сторонами в соответствующих Актах выполненных работ, которые являются
неотъемлемой частью данного Договора.
6.2. Расчеты Сторон производятся по наличному/безналичному расчету (путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика).
6.3. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях.
6.4. В случае безналичного расчета датой платежа считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
6.5. Оплата работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, производится Заказчиком в
два этапа:
- первый платёж (аванс) в размере 40 (сорок) % от суммы, указанной в счёте
Подрядчика, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
счёта.
- второй платёж в размере 60 (шестьдесят) % от суммы, указанной в счёте Подрядчика,
осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта
выполненных работ.
7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА.
7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества на выполненные Сервисные
работы на срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта
выполненных работ.
7.2. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств, в случаях отказа Заказчика
от выполнения профилактических работ, влияющих на качество выполненных Сервисных
работ.
7.3. В случае выявления Подрядчиком факта повреждения Заказчиком установленной
Подрядчиком системы навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, (вмешательство
третьих лиц в работоспособность установленной системы навигационного оборудования
ГЛОНАСС/GPS, приведшее к полному выходу из строя; повреждение заложенных
технических параметров, приводящих к кратковременной потере функциональности
установленной системы навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, включая
вмешательство в цепи питания установленной системы навигационного оборудования
ГЛОНАСС/GPS, не регламентируемое правилами пользования устройством и т.д.),
гарантийные обязательства Заказчика на поврежденную установленную систему
навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS не распространяются.
7.4. Все претензии и требования по выполнению гарантийных обязательств должны быть
поданы Заказчиком в письменном виде в течение срока гарантии, подписаны
представителем Заказчика и скреплены печатью Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанности по оплате
Сервисных работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки (пени) в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы
задолженности.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по
выполнению Сервисных работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты
неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день
просрочки от стоимости Сервисных работ.
Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Сервисных работ в
случае, если таковая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик
немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла
по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать.
8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть между Сторонами в связи
с исполнением обязательств по Договору, Стороны принимают меры к их урегулированию
путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения в процессе переговоров, возникший
спор будет передан на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ФОРС-МАЖОР.
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если неисполнение обязательств наступило в результате
действия непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение,
пожар; эпидемия, а также в результате военных действий, забастовок, массовых
беспорядков, существенных изменений в законодательстве, а также иных действий и
событий, препятствующих исполнению Договора, находящихся за пределами воли
сторон, которые действуя предусмотрительно, стороны не предвидели, и предвидеть не
могли («форс-мажор»).
10.2. В случае наступления таких обстоятельств, срок исполнения Договора отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их
последствия.
10.3. Если Сторона, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, не
известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти)
рабочих дней, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
10.4. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств
длится в течение срока,
указанного в Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время
действия указанных обстоятельств.
10.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами, перечисленные в п. 10.1. длятся
более 2 (двух) месяцев, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в
котором определяют необходимость продолжения действия Договора, а также порядок и
срок прекращения его действия.
10.6.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его
подписания.
11.2. Срок действия Договора может быть продлен на 1 (один) год на тех же условиях,
если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем
решении не продлевать Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока его действия.
11.3. Любая сторона вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив об этом письменно
другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
11.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно. Решение о досрочном
расторжении Договора по соглашению Сторон принимается Сторонами совместно в
случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего исполнения
обязательств по Договору.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Условия настоящего Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а
также информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, конфиденциальны
и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в течение действия настоящего Договора.
12.2. По всем вопросам, касающимся изменений, либо дополнений к Договору, Стороны
подписывают Дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью
Договора. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и
скреплены печатями.
12.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
хранятся до истечения фактического срока действия Договора.
12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
12.5. Все уведомления, запросы, согласования и другие документы, имеющие
юридическое значение для отношений Сторон Договора, должны быть выполнены в
письменной форме на русском языке и доставлены или отправлены соответствующей
Стороне по адресу, указанному в разделе 13 (или по другому адресу, который
впоследствии может быть указан Стороне в письменном виде). Все уведомления и
корреспонденция доставляются лично, курьером, письмом с уведомлением или факсом и
вступают в силу с момента их получения Стороной.
12.6. Любая из сторон при изменении адреса для получения уведомлений, обязана
известить об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным одним
из вышеуказанных способов.
12.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено условиями Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Прейскурант.
Приложение № 2 – График передачи Подрядчику транспортных средств для выполнения
Сервисных работ.
Приложение № 3 – Заявка на установку навигационного Оборудования.
Приложение № 4 – Заявка на проведение диагностических и профилактических работ.
Приложение № 5 – Заявка на проведение ремонтно-восстановительных работ.
Приложение № 6 – Акт сдачи-приёмки выполненных работ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________ /___________/
Общество с ограниченной ответственностью
«ДОЗОР»
446020, Самарская область, г. Сызрань
Юридический адрес: пр. 50 лет Октября 12
«А» кв. 59
Тел: 8-937-218-09-09; 8 (8464) 91-40-70
e-mail: info@dozor63.com
ИНН:6325056920 КПП:632501001
ОГРН:1136325000657 ОКАТО: 36435000000
р/с № 40702810916200002962 в ФИЛИАЛ
«ПОВОЛЖСКИЙ» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
БИК: 043678713,
кор/счёт № 30101810400000000713.
______________________________/Фокин Е.А./
М.П.
М.П.
Приложение №1
к Договору на установку и сервисное обслуживание навигационного оборудования
ГЛОНАСС/GPS
№ _______ от
«__»_______20__ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
Сервисных работ за 1 (Один) комплект Оборудования
Перечень Сервисных работ
Раздел I.
«Стоимость 1 комплекта Оборудования»
Стоимость
Сервисных работ
в руб.,
без НДС .
Бортовой навигационный блок ГЛОНАСС/ GPS в стандартной
комплектации:
В стоимость Оборудования входит:
- Доставка и монтаж оборудования за счёт Подрядчика,
- Проведение работ в праздничные и выходные дни.
Раздел II:
«Стоимость диагностических и ремонтных работ »
Осмотр и диагностика оборудования
Восстановление работоспособности оборудования
Замена Оборудования (демонтаж/монтаж)
Транспортные расходы ( _ХХ_руб./1 км., из расчета до ближайшей
столицы субъекта федерации РФ).
1. В случае выявления неисправности Оборудования по вине Подрядчика,
проведение диагностических и ремонтных работ по его наладке/замене,
осуществляется за счёт Подрядчика.
2. Срок гарантии на произведенные работы и установленное оборудование
составляет 12 месяцев с даты подписания соответствующего Акта.
3. Настоящее Приложение составлено и подписано в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
от Заказчика:
_________________/_____________/
м.п.
от Подрядчика:
_________________________/Фокин
Е.А./
м.п.
Приложение № 4
к Договору на установку и сервисное
обслуживание оборудования ГЛОНАСС/GPS
№ _______ от «__»_____
20__ г.
ЗАЯВКА №_____
на проведение диагностических и профилактических работ
г. Сызрань
«___»___________ 20__ г.
«Заказчик», в соответствии с п.п. 2.2.2. Договора, поручает «Подрядчику» произвести
работы по Оборудованию согласно нижеуказанным данным:
Договор лизинга: № _____________ от «_______»________________20____г.
№,
п/п
Адрес
проведения
работ
Марка/модель
ТС
VIN
/Заводской
№
№ SIMкарты / №
бортового
блока
Дата
прибытия
для
проведения
работ
Описание
вида работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственное лицо Заказчика: Фокин Евгений Алексеевич
ф.и.о.
от Заказчика
8-937-218-09-09
телефон
от Подрядчика
_______________________/____________/
______________________________/Фокин Е.А./
Приложение №5
к Договору на установку и сервисное обслуживание навигационного оборудования
ГЛОНАСС/GPS
№ _______ от «__»_____
20__ г.
ЗАЯВКА № ______
на проведение ремонтно-восстановительных работ
г.Сызрань
«___»___________ 20__ г.
«Заказчик», в соответствии с п.п. 2.2.2. Договора, поручает «Подрядчику» произвести
работы по Оборудованию согласно нижеуказанным данным:
Договор лизинга: № _____________ от «_______»________________20____г.
№,
п/п
Место
проведения
работ
Марка,модель
ТС
VIN /
Заводско
й№
№ SIMкарты / №
бортового
блока
Дата
прибытия для
проведения
работ
Описание вида
неисправности/рабо
т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственное лицо Заказчика: Фокин Евгений Алексеевич
ф.и.о.
от Заказчика
_______________________/____________/
______________________________/Фокин Е.А./
8-937-218-09-09
телефон
от Подрядчика
Приложение №6
к Договору на установку и сервисное обслуживание навигационного оборудования
ГЛОНАСС/GPS
№ ______ от «___»_____
20__ г.
АКТ № ___
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Сызрань
«___»_______________20__г.
«Заказчик» совместно с «Подрядчиком», составили и подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные Работы, проведенные
согласно
Заявке №____ от «____»_______20___г. по
_____________________________________________:
(указать тип работ)
№
Марка/модель
ТС
VIN /
Заводской
номер
№ Simкарты
№ Бортового
блока
Акт
диагностики
(№ и дата)
Стоимость
работ в руб.,
без НДС.
1
2
3
4
5
2. Итого стоимость выполненных работ по настоящему Акту составляет:
_________________________________(___________________________) руб. _____коп.,
3. Заказчик претензий по срокам, качеству и объему выполненных работ не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
Приложения: 1. Акт диагностики № ____ от «___»_____20___г. на ___ листе.
2. Акт диагностики № ____ от «___»_____20___г. на ___ листе.
от Заказчика:
_________________/_____________/
м.п.
от Подрядчика:
__________________/Фокин Е.А./
м.п.