Договор поставки компьютеров

реклама
ДОГОВОР № ЭА 2 – 135-05/13
г. Челябинск
«23» мая 2013г.
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение
«Электромашина» (ОАО «НПО «Электромашина»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам, исполняющего
обязанности Генерального директора Глухова О.Е., действующего на основании
Доверенности № 25.1-13/80 от 29.04.2013 г., с одной стороны, и Закрытое акционерное
общество Научно-технический центр Локальных и географических информационных систем
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Выпирайленко А.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить компьютеры (в дальнейшем именуемые «Товар»), а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 21 (двадцати одного)
календарного дня с момента подписания Договора.
Наименование, характеристики, количество и цена за единицу Товара, представлены в
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость настоящего Договора составляет – 656 000 (шестьсот пятьдесят шесть
тысяч) рублей, в том числе 18% НДС 118 080 (сто восемнадцать тысяч восемьдесят)
рублей.
Цена товара включает все расходы, связанные с исполнением договора: стоимость
товара по предмету договора и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением
договора, в том числе расходы на разгрузку, перевозку (доставку), страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Форма оплаты - безналичный расчет в рублях.
Покупатель оплачивает товар на основании выставленных Поставщиком счетов на
оплату в порядке и сроки, предусмотренные Графиком платежей, указанным в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка Поставщика.
Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Качество поставляемого Товара должно соответствовать условиям настоящего
Договора и техническим требованиям фирмы-производителя Товара.
Документация передается Поставщиком одновременно с передачей
Товара.
Неисполнение данной обязанности признается поставкой некомплектного Товара.
Поставщик гарантирует, что оригинал технической документации, прилагаемый к
Товару, переведенный Поставщиком на русский язык достаточен для правильной
эксплуатации Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар является новым и нигде не использовался.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика по
адресу Покупателя: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2.
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
Поставщик оформляет отгрузку товарно-транспортной накладной, в которой указан
поставляемый ассортимент и количество товара и счет-фактурой.
Датой поставки Товара считается дата подписания представителями Поставщика и
Покупателя товарно-транспортной накладной.
Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после
подписания товарно-транспортной накладной.
Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю, с момента подписания представителями Поставщика и Покупателя
товарно-транспортной накладной.
5. ПРЕТЕНЗИИ
Претензии Покупателю в отношении нарушения Поставщиком условий настоящего
Договора по комплектности, в случае если комплектность Товара невозможно
проверить при обычном способе приемки (визуальном осмотре), могут быть
предъявлены Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с подписания
представителями Поставщика и Покупателя товарно-транспортной накладной.
Претензии Покупателя в отношении ненадлежащего качества Товара могут быть
предъявлены Поставщику в течение установленного гарантийного срока на Товар.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупателя имеет право
предъявления любого из требований, предусмотренного законом (ст. ст. 475, 503 ГК
РФ).
Срок ответа на претензию 30 календарных дней с момента её получения.
6. ГАРАНТИИ
Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим условиям
фирмы производителя, установленным условиям настоящего Договора.
Поставщик гарантирует качественную работу товара в течение гарантийного срока
при условии правильной его эксплуатации.
Гарантийный срок на поставляемый Товар - 2 года с момента поставки товара
Покупателю.
Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре Поставщика. Доставка
товара в сервисный центр Поставщика осуществляется за счет Поставщика. Время
реакции Поставщика на обращение Покупателя о наступлении гарантийного случая
по поставленным Товарам должно составлять не более 2 (двух) рабочих дней с
момента поступления заявки. Реакцией считается выявление неисправностей Товара.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся неисправности или скрытые дефекты
в товаре, Поставщик обязуется устранить неисправность либо бесплатно заменить
неисправные узлы или детали. Сроки устранения или замены должны быть
согласованы сторонами, но не должны превышать 30 (тридцать) календарных дней с
момента получения Поставщиком уведомления о наличии неисправностей.
В течение гарантийного срока, по требованию Покупателя, Поставщик обязан
предоставлять подменный Товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявки до
окончания ремонта.
В случае, если неисправность или дефекты Товара возникли вследствие
несоблюдения Покупателем инструкций по эксплуатации, либо при неправильном
обслуживании товара сотрудниками Покупателя данные неисправности или дефекты
не считаются неисправностями или дефектами, возникшими в течение гарантийного
срока.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора,
принадлежит ему на праве собственности и свободен к обращению на территории
Российской Федерации; Товар под залогом, арестом не состоит, не обременено
правами третьих лиц.
2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
За несвоевременно произведенный окончательный платеж Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за
каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.
За несвоевременную поставку товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости несвоевременно поставленного товара, но
не более 10% от суммы договора.
В случае нарушения сроков устранения неисправностей, указанных в п.6.5.,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от
цены неисправного товара за каждый календарный день задержки.
Уплата неустойки не освобождает от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного
характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, оседание почвы и другие
стихийные бедствия; война или военные действия, эмбарго, блокады, действия
властей, препятствующие исполнению настоящего Договора. Если любое из таких
обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с
наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты их наступления или прекращения в письменной форме
уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия или прекращения
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них
в дальнейшем. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
8.3. Если вышеуказанные обстоятельства продлятся свыше 4 (четырех) месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий договор с возвратом
другой стороне всего полученного по настоящему Договору и с исключением
обязанности по возмещению возможных убытков, понесенных другой Стороной
вследствие неисполнения настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 2014 г.
9.2. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по согласованию сторон. Все
дополнения и изменения к данному договору действительны в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон уполномоченными
лицами.
3
9.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(ст.523 ГК РФ):
- в случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 2 (два) месяца.
- в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, устранение
которых займет у Поставщика более 30 календарных дней.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
10.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением условий настоящего
Договора, стороны должны принять все возможные меры к их урегулированию путем
досудебного урегулирования с направлением письменных претензий. Срок для
рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента ее получения.
10.2. В случае если стороны окажутся не в состоянии разрешить данные разногласия путем
переговоров либо направлением претензий, то все спорные вопросы, возникающие из
положений настоящего Договора или в связи с ним, должны быть переданы для
разрешения в Арбитражный суд Челябинской области.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ЗАО НТЦ «ЛОГИС»
Тел: 727-77-51, 247-25-58, 727-77-51
Юр. адрес: 454106, г. Челябинск, ул. СевероКрымская, 18-а
Почтовый адрес: 454084, г. Челябинск, ул.
Кирова, 19
ИНН /КПП 7448014785/744801001
р/с
40702810500060000561
в
ОАО
Челябинвестбанке г. Челябинк
БИК 047501779
Кор/сч. 30101810400000000779
Поставщик
Покупатель
ОАО « НПО «Электромашина»
454129, г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, д.2
ИНН/КПП 7449044990/ 744901001
ОКПО 07520642
Филиал ОАО «УралСиб» г. Челябинск
р/сч 4050 2810 4850 000 000 03
к/сч 3010 1810 3000 000 00976
БИК 047 501 976
Тел 351-254-63-94, 255-20-94,
ф.254-70-82, 253-78-01
Покупатель
Генеральный директор
Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам, исполняющий
обязанности Генерального директора
__________________ Выпирайленко А.А.
_______________ Глухов О.Е.
М.П.
М.П.
4
Приложение № 1
к Договору № ЭА2 от « »_____________2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристики
Количество
ПК «Комплектация - 1»
Socket 1155 Intel Pentium G2020
(2.90GHz) 3MB BOX
Socket 1155 ASUS P8H61-M LE
2048 Mb Kingston
(KVR1333D3N9/2G) DDR3-1333
(PC3-10600) CL9
500 Gb Western Digital SATA3
Caviar Black
MiniTower InWin (EMR-003) 350W
Black/Silver mATX
Logitech (920-002506/22) Keyboard
K120, USB, Black
Logitech (910-001246) Corded Mouse
B110, USB, Black
19" Acer V193DObd (DVI,
1280X1024)
ZIS Pilot-L (1,8 метра)
ПК «Комплектация - 2»
Socket 1155 Intel Core i3-3220
(3.30GHz) 3MB BOX
Socket 1155 ASUS P8B75-M
4096 Mb Kingston
(KVR1333D3N9/4G) DDR3-1333
(PC3-10600) CL9
1024 Mb Palit (NEAT6400AD011070F,128bit, GDDR3) GeForce
GT640
500 Gb Western Digital SATA3
Caviar Black
MidiTower InWin (EMR-003) 450W
Black/Silver mATX
Logitech Keyboard K200, USB, black
Logitech (910-001246) Corded Mouse
B110, USB, Black
24" Samsung SyncMaster S24A650D
ZIS Pilot-L (1,8 метра)
ПК «Комплектация - 3»
Socket 1155 Intel Core i5-3330
(3.00GHz) BOX
Socket 1155 ASUS P8B75-M
8192 Mb Kingston
(KVR1333D3N9/8G) DDR3-1333
(PC3-10600) CL9
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
5
1024Mb
500 Gb Western Digital SATA3
Caviar Black
Cooler Master (RC-334-KKPK-GP)
CM Elite 334 Black/Silver, 460W
Logitech Keyboard K200, USB, black
Logitech (910-001246) Corded Mouse
B110, USB, Black
24" Samsung SyncMaster S24A650D
ZIS Pilot-L (1,8 метра)
Итого
«Поставщик»
Генеральный директор
1
1
1
1
1
1
30
«Покупатель»
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам,
исполняющий обязанности
Генерального директора
______________ Выпирайленко А.А.
_______________ О. Е. Глухов
М.П.
М.П.
6
Приложение № 2
к Договору № ЭА 2от « » ___________ 2013 г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование
платежа
1 платеж - Аванс
платеж в размере
30% от стоимости
договора
2 платеж – 30% от
стоимости
договора
3 платеж –
окончательный
расчет
40% от стоимости
договора
ИТОГО:
Сумма с НДС
196 800 руб.
196 800 руб.
262 400 руб.
Срок платежа
в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента
подписания договора и
выставления счета
в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента
поставки оборудования
в течение 45 (сорока пяти)
рабочих дней с момента
поставки оборудования
656 000 руб.
Итого: 656 000 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе 18% НДС 118 080 (сто
восемнадцать тысяч восемьдесят) рублей.
«Поставщик»
Генеральный директор
«Покупатель»
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам,
исполняющий обязанности
Генерального директора
______________ Выпирайленко А.А.
_______________ О. Е. Глухов
М.П.
М.П.
7
Скачать